【正文】 上簽字蓋章，因此具有很高的法律效力。三、合同發(fā)生糾紛的解決方式有哪幾種？　　答：合同當(dāng)事人在履行施工合同時(shí)發(fā)生爭議，可以和解或者要求合同管理及其他有關(guān)主管部門調(diào)解。和解或調(diào)解不成的，雙方可以在專用條款內(nèi)約定以下一種方式解決爭議：　　第一種解決方式：雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；　　第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴?！　“l(fā)生爭議后，在一般情況下，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程。只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，當(dāng)事人方停止履行施工合同：　?。?）單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工；　　（2）調(diào)節(jié)要求停止施工，且為雙方接受；　　（3）仲裁機(jī)關(guān)要求停止施工；　?。?）法院要求停止施工。？　　答：施工合同文件的組成及一般（合同約定在先者為準(zhǔn)）解釋順序如下：　?。?）施工合同協(xié)議書；　　（2）中標(biāo)通知書；　　（3）投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄；　?。?）施工合同專用條款；　?。?）施工合同通用條款；　?。?）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；　?。?）圖紙；　?。?）已標(biāo)價(jià)工程量清單；　?。?）其他合同文件?！　‰p方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為協(xié)議書的組成部分。五、工程變更的范圍及工程變更的原則是什么？ 　　答：：　　1）對(duì)合同中任何工程量的改變，即出現(xiàn)雙方在專用條款中的約定工程量變化較大時(shí)可以調(diào)整單價(jià)百分比?！　?）任何工作質(zhì)量或其他特征變更?！　?）實(shí)際施工要求改變，增加或減少工程量。　　4）原合同中約定的工作內(nèi)容的增加或刪減?！　?）進(jìn)行永久性工程所必需的任何附加工作（服務(wù)）內(nèi)容的改變?！　?）原定工作順序或時(shí)間安排的改變?！　?，變更價(jià)款的確定原則可分為三種情況：　?。?）合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有價(jià)格計(jì)算變更合同價(jià)款。‘　?。?）合同中只有類似于變更工程的價(jià)格，可以參照此價(jià)格計(jì)算變更合同價(jià)款。　?。?）合同中沒有適用或類似的價(jià)格，一般可以由承包人提出一個(gè)適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，經(jīng)工程師確認(rèn)后進(jìn)行。六、承包商索賠成立的條件？工程索賠產(chǎn)生的原因有哪些？工程索賠的原則是什么？　　答：：　　（1）與合同比較，已造成了實(shí)際的額外費(fèi)用或工期損失；　?。?）造成費(fèi)用損失不是由于承包商的過失引起的；　?。?）造成費(fèi)用增加或工期損失不是應(yīng)由承包商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；　?。?）承包商在事件發(fā)生后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出了索賠的書面意向通知和索賠報(bào)告?！　?常見的工程索賠產(chǎn)生的原因主要有：　　（1）當(dāng)事人違約。當(dāng)事人違約常常表現(xiàn)為沒有按照合同約定履行自己的義務(wù)。發(fā)包人違約常常表現(xiàn)為沒有為承包人提供合同約定的施工條件、未按照合同約定的期限和數(shù)額付款等。工程師未能按照合同約定完成工作，如未能及時(shí)發(fā)出圖紙、指令等也視為發(fā)包人違約。承包人違約的情況則主要是沒有按照合同約定的質(zhì)量、期限完成施工，或者由于不當(dāng)行為給發(fā)包人造成其他損害?！　。?）不可抗力。不可抗力又可以分為自然事件和社會(huì)事件。自然事件主要是不利的自然條件和客觀障礙，如在施工過程中遇到了經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查無法發(fā)現(xiàn)、業(yè)主提供的資料中也未提到的、無法預(yù)料的情況?！　。?）合同缺陷。合同缺陷表現(xiàn)為合同文件規(guī)定不嚴(yán)謹(jǐn)甚至矛盾、合同中的遺漏或錯(cuò)誤?！　。?）合同變更。合同變更表現(xiàn)為設(shè)計(jì)變更、施工方法變更、追加或者取消某些工作、合同其他規(guī)定的變更等?！　。?）工程師指令。工程師指令有時(shí)也會(huì)產(chǎn)生索賠，如工程師指令承包人加速施工、進(jìn)行某項(xiàng)工作、更換某些材料、采取某些措施等?！　。阂院贤瑸橐罁?jù)；及時(shí)合理處理索賠；加強(qiáng)主動(dòng)控制，減少工程索賠。在實(shí)際操作中要注意索賠依據(jù)合理，證據(jù)充分，符合時(shí)限，加強(qiáng)預(yù)見。合同雙方應(yīng)共同努力減少實(shí)際發(fā)生損失的影響。七、合同法中對(duì)施工索賠的程序有哪些規(guī)定？　　答：索賠的程序是：　　1．合同實(shí)施過程中凡不屬于承包人責(zé)任導(dǎo)致項(xiàng)目拖期和成本增加事件發(fā)生后的28天內(nèi)，必須以正式函件通知工程師，聲明對(duì)此事項(xiàng)要求索賠，同時(shí)仍須遵照工程師的指令繼續(xù)施工。逾期申報(bào)時(shí)，工程師有權(quán)拒絕承包人的索賠要求?！　?．發(fā)出索賠意向通知后28天內(nèi)，向工程師提出補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失和（或）延長工期的索賠報(bào)告及有關(guān)資料；正式提出索賠申請(qǐng)后，承包人應(yīng)抓緊準(zhǔn)備索賠的證據(jù)資料，包括事件的原因、對(duì)其權(quán)益影響的證據(jù)資料、索賠的依據(jù)，以及其他計(jì)算出的該事件影響所要求的索賠額和申請(qǐng)展延工期天數(shù)，并在索賠申請(qǐng)發(fā)出的28天內(nèi)報(bào)出。　　3．工程師審核承包人的索賠申請(qǐng)。工程師在收到承包人送交的索賠報(bào)告和有關(guān)資料后，于28天內(nèi)給予答復(fù)，或要求承包人進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)。工程師在28天內(nèi)未予答復(fù)或未對(duì)承包人進(jìn)一步要求，視為該項(xiàng)索賠理由和證據(jù)?！　?．當(dāng)該索賠事件持續(xù)進(jìn)行時(shí)，承包人應(yīng)當(dāng)階段性向工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后28天后，向工程師提供索賠的有關(guān)資料和最終索賠報(bào)告?！　?．工程師與承包人談判。雙方各自依據(jù)對(duì)這一事件的處理方案進(jìn)行友好協(xié)商，若能通過談判達(dá)成一致意見，則該事件較容易解決?！　?．發(fā)包人審批工程師索賠處理證明?！　?．承包人是否接受最終的索賠決定。八、索賠的依據(jù)及索賠文件包括哪些部分？　　答：：　?。?）招標(biāo)文件、施工合同文本及附件，其他各簽約（如備忘錄、修正案等），經(jīng)認(rèn)可的工程實(shí)施計(jì)劃、各種工程圖紙、技術(shù)規(guī)范等。　?。?）雙方的往來信件及各種會(huì)談紀(jì)要。在合同履行過程中，業(yè)主、監(jiān)理工程師和承包人定期或不定期的會(huì)談所作出的決議或決定，是合同的補(bǔ)充，應(yīng)作為合同的組成部分?！　。?）進(jìn)度計(jì)劃和具體的進(jìn)度以及項(xiàng)目現(xiàn)場的有關(guān)文件。進(jìn)度計(jì)劃和具體的進(jìn)度安排是和現(xiàn)場有關(guān)文件變更索賠的重要依據(jù)。　?。?）氣象資料、工程檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和各種技術(shù)鑒定報(bào)告，工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明?！　。?）國家有關(guān)法律、法令、政策文件，官方的物價(jià)指數(shù)、工資指數(shù)，各種會(huì)計(jì)核算資料，材料的采購、訂貨、運(yùn)輸、進(jìn)場、使用方面的憑據(jù)?！　。核髻r信（意向通知書）、索賠報(bào)告和附件，其中索賠報(bào)告中包括總論、根據(jù)部分、計(jì)算部分、證據(jù)部分。九、施工索賠中如何進(jìn)行費(fèi)用和工期的計(jì)算？　　答：1. 費(fèi)用索賠的內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：　　（1）人工費(fèi)。包括增加工作內(nèi)容的人工費(fèi)、停工損失費(fèi)和工作效率降低的損失費(fèi)等累計(jì)，但不能簡單地用計(jì)日工費(fèi)計(jì)算?！　。?）設(shè)備費(fèi)?？刹捎脵C(jī)械臺(tái)班費(fèi)、機(jī)械折舊費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等幾種形式。　?。?）材料費(fèi)。應(yīng)注意材料費(fèi)調(diào)價(jià)計(jì)算對(duì)索賠的影響?！　。?）保函手續(xù)費(fèi)。應(yīng)注意此費(fèi)用隨工期延長而增加的要求。　?。?）貸款利息?！　。?）保險(xiǎn)費(fèi)?！　。?）利潤。一般是在業(yè)主原因造成工程量增加，設(shè)計(jì)變更施工條件變化；業(yè)主原因合同終止等情況下進(jìn)行利潤索賠。　?。?）管理費(fèi)。此項(xiàng)又可分為現(xiàn)場管理費(fèi)和公司管理費(fèi)兩部分?！　。骸　?）明確造成承包商工期延誤的原因，由此確定應(yīng)否成立工期索賠。在施工過程中，由于非承包商原因造成工期延誤從而索賠成立的事項(xiàng)很多，如：①業(yè)主未能按時(shí)提交施工現(xiàn)場；②特殊惡劣的天氣；③工程師或業(yè)主在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未能提供繼續(xù)施工所需的圖紙或指令；④工程變更等引起的施工進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整；⑤工程現(xiàn)場中其他承包商的干擾；⑥工程師或業(yè)主要求暫停施工等?！　?）利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行分析、計(jì)算，分為以下幾種情況：　　（1）被延誤的工序在關(guān)鍵路線上，也即被延誤的是關(guān)鍵工序。由于關(guān)鍵路線決定了總工期，因此關(guān)鍵工序上的延誤也就是總工期的延誤?！　。?）被延誤的工序是非關(guān)鍵工序，且該工序被延誤的時(shí)間沒有超過其總時(shí)差。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，此時(shí)該工序的延誤并不影響總工期，因此索賠不成立，即沒有工期補(bǔ)償?！　。?）被延誤的工序仍然是非關(guān)鍵工序，但其被延誤的時(shí)間已超過了它的總時(shí)差。這種情況比較復(fù)雜，還應(yīng)考慮該工序的緊后工序時(shí)間參數(shù)等因素。當(dāng)非關(guān)鍵工序變成了關(guān)鍵工序，關(guān)鍵路線發(fā)生變化影響了總工期時(shí)，如果只要求計(jì)算這一個(gè)工序?qū)偣て诘挠绊?，則可以用該工序被延誤的時(shí)間減去它的總時(shí)差，其差額即為總工期的延誤；但如果同時(shí)還有其他事項(xiàng)的發(fā)生，也即還有其他工序被延誤時(shí)間，則只能通過重新計(jì)算網(wǎng)絡(luò)圖的時(shí)間參數(shù)來進(jìn)行?！　?）工期索賠可以采用比例計(jì)算法計(jì)算，公式如下：　　對(duì)于已知部分工程的延期的時(shí)間：第 16 頁 共 16 頁