北京地鐵15號線工程勞務施工合同(編輯修改稿)
2025-06-26 01:56 本頁面
【文章內容簡介】 在內的各自管轄區(qū)的治安保衛(wèi)工作及環(huán)境保護工作。、施工期間乙方必須做到活完腳下清，及時清理施工時所留下的垃圾。乙方生活區(qū)內衛(wèi)生由乙方承擔，必須保證生活區(qū)干凈、整潔，及時清理生活垃圾，垃圾清理及消納費用由乙方承擔。、乙方完工撤場時必須及時清理乙方設備和剩余的材料，包括廢棄的施工設備和材料。、乙方未撤場清理未達到合同約定的，甲方有權委托其他人恢復或清理，所發(fā)生的費用從擬支付給乙方的款項中扣除。、嚴格遵守北京市治安管理及安全文明施工的規(guī)定。、乙方自行辦理北京市建筑業(yè)企業(yè)施工項目交易備案手續(xù)。8．安全文明施工和環(huán)境保護 安全文明施工 、必須按照北京市有關安全文明施工的有關規(guī)定執(zhí)行。、乙方按合同約定履行安全職責，執(zhí)行招標方有關安全工作的指示，按合同約定的安全工作內容，編制施工安全措施計劃。、乙方加強施工作業(yè)安全管理，特別加強易燃、易爆材料、火工器材、有毒有害與腐蝕性材料和其他危險品的管理，以及高空作業(yè)等危險作業(yè)的管理。、乙方嚴格按照國家安全標準制定施工安全操作規(guī)程，配備必要的安全生產和勞動保護設施，加強對勞務人員的安全教育，并發(fā)放安全工作手冊和勞動保護用具，切實保護好有關人員的人身和財產安全。 、乙方對其履行合同所雇傭的全部人員工傷事故承擔責任，但由于甲方原因造成乙方人員工傷事故的，由甲方承擔責任。、由于乙方原因在施工場地內及其毗鄰地帶造成的第三者人員傷亡和財產損失，由乙方負責賠償。，必須遵守有關環(huán)境保護的法律、法規(guī)，履行合同約定的環(huán)境保護義務，并對違反法律和合同約定義務所造成的環(huán)境破壞、人身傷害和財產損失負責。，每道工序完后及時清理工程建筑垃圾，必須做到工完場清。，不得隨意擺放或破壞材料標識。、粉塵、廢氣、廢水和廢油的控制，努力降低噪聲，控制粉塵和廢氣濃度，做好廢水和廢油的治理和排放。9．其他方面、本合同中的未盡事宜，雙方協商解決。、合同文件的解釋順序⑴ 合同條款⑵ 合同附件:工程量清單計價表⑶ 圖紙⑷ 投標文件⑸ 招標文件、本協議一式五份，甲方持三份，乙方持兩份。、本條款的最終解釋權歸中鐵電氣化局集團有限公司。、有關爭議的解決辦法：甲乙雙方發(fā)生爭議時，可以通過協商和或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可以采取下列一種方式解決： 第一種爭議解決方式：向 / 仲裁委員會申請仲裁； 第二種爭議解決方式：向 順義區(qū) 人民法院起訴。 雙方按第 二 種爭議方式解決。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 法定代表人 法定代表人或委托代理人（簽字）： 或委托代理人（簽字）： 年 月 日 年 月 日 合同協議書 以下簡稱“發(fā)包人”）為實施 段 ，已接受 （承包人名稱，以下簡稱“承包人”）對該項目 工程的施工投標。發(fā)包人和承包人共同達成如下協議。1. 本協議書與下列文件一起構成合同文件：⑴本協議書⑵合同條款⑶圖紙⑷投標文件⑸招標文件承包人承諾按照合同約定條款進行施工、竣工并在承擔工程質量保修責任。2. 合同形式： 3. 簽約合同價：人民幣（大寫） 4. 承包人項目經理： 5. 工程質量符合 北京市有關規(guī)定 標準。6. 承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。7. 發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。8. 承包人應按照發(fā)包人指示開工，工期為 / 天。9. 本協議書一式 2 份，合同雙方各執(zhí)一份。10. 合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。發(fā)包人（蓋章）： 承包人（蓋章）：法定代表人 法定代表人或委托代理人（簽字）： 或委托代理人（簽字）: 年 月 日 年 月 日 工程保修協議書發(fā)包人（全稱）：承包人（全稱）： 發(fā)包人、承包人根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》和《鐵路建設工程管理辦法》，經協商一致，對 工程簽訂工程質量保修書。 一、工程質量保修范圍和內容承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。質量保修范圍包括 合同范圍內的所有工程
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1