【總結(jié)】工程合同管理和索賠案例1、某新建工程,采用公開(kāi)招標(biāo)的方式,確定某施工單位中標(biāo)。雙方按《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》簽訂了施工總承包合同。合同約定總造價(jià)14250萬(wàn)元,預(yù)付備料款2800萬(wàn)元,每月底按月支付施工進(jìn)度款??⒐そY(jié)算時(shí),結(jié)算價(jià)款按調(diào)值公式進(jìn)行調(diào)整。在招標(biāo)和施工過(guò)程中,發(fā)生了如下事件:事件一:建設(shè)單位自行組織招標(biāo)。招標(biāo)文件規(guī)定:合格投標(biāo)人為本省企業(yè);自招標(biāo)文件發(fā)出之日起15
2025-08-05 06:20
【總結(jié)】《案例6》在某國(guó)際工程中,經(jīng)過(guò)澄清會(huì)議,業(yè)主選定一個(gè)承包商,并向他發(fā)出一函件,表示“有意向”接受該承包商的報(bào)價(jià),并“建議”承包商“考慮”材料的訂貨;如果承包商“希望”,則可以進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行前期工作。而結(jié)果由于業(yè)主放棄了該開(kāi)發(fā)計(jì)劃,工程被取消,工程承包合同無(wú)法簽訂,業(yè)主又指令承包商恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)狀況。而承包商為施工準(zhǔn)備已投入了許多費(fèi)用。承包商就現(xiàn)
2025-05-12 10:39
【總結(jié)】1、夫妻間“借款打欠條”是否成立借貸關(guān)系?【案情】,二人于2006年11月經(jīng)法院判決離婚,并對(duì)子女撫養(yǎng)、財(cái)產(chǎn)分割(包括夫妻共同財(cái)產(chǎn)及婚前個(gè)人財(cái)產(chǎn))做出判決,且判決已經(jīng)生效。但在二人婚姻關(guān)系存續(xù)期間,,并給付蕊出具了借條,借條上的時(shí)間為2005年2月13日。離婚后,付蕊持借條多次向劉華庭討要欠款,但劉華庭對(duì)此拒不承認(rèn)。無(wú)奈之下,付蕊只好向人民法院提起訴訟,?!緺?zhēng)鳴】原告付蕊提
2025-08-21 14:11
【總結(jié)】第一篇:某工程停工損失造價(jià)索賠案例 某工程停工損失造價(jià)索賠案例 一、工程概況: 該項(xiàng)目位于上海寶山區(qū)某供銷大樓,,,高25m,建筑面積5374m2。1-5層加1層地下室,框架結(jié)構(gòu),地下室底版60...
2024-11-16 22:42
【總結(jié)】合同管理與索賠案例(一)《案例1》某建筑工程采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。業(yè)主在招標(biāo)文件中要求:(1)項(xiàng)目在21個(gè)月內(nèi)完成,(2)采用固定總價(jià)合同,(3)無(wú)調(diào)價(jià)條款。承包商投標(biāo)報(bào)價(jià)364000美元,工期24個(gè)月。在投標(biāo)書中承包商使用保留條款,要求取消固定價(jià)格條款,采用浮動(dòng)價(jià)格。但業(yè)主在未同承包商談判的情況下發(fā)出中標(biāo)函,同時(shí)指出:(1)經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)投標(biāo)書中有計(jì)
2025-08-27 12:05
【總結(jié)】【案例?1】某承包商與業(yè)主簽訂了一項(xiàng)工程施工合同,合同工期?55?天,承包人在開(kāi)工前遞交了一份施工方案和施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃(如圖)并獲批準(zhǔn)。1512②????????????④20
2025-04-24 22:42
【總結(jié)】建筑工程施工索賠案例分析,法院不支持當(dāng)事人的獎(jiǎng)罰請(qǐng)求案【案例】上訴人:廈門市北區(qū)建筑工程有限公司上訴人:廈門市大元工貿(mào)發(fā)展有限公司上訴人廈門市北區(qū)建筑工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱北區(qū)公司)與上訴人廈門市大元工貿(mào)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱大元公司)為拖欠工程款、損失賠償糾紛一案,均不服福建省高級(jí)人民法院(1996)閩民初字第33號(hào)民事判決,向最高法院
2025-05-13 20:50
【總結(jié)】1工程項(xiàng)目變更索賠案例分析(十六局徐有國(guó))本次工程項(xiàng)目變更索賠案例分析,從以下六類問(wèn)題做重點(diǎn)介紹:主體工程設(shè)計(jì)變更,設(shè)計(jì)施工方案變更,從《施工技術(shù)規(guī)范》規(guī)定上尋找工程費(fèi)用變更,從《合同》條款上尋找工程費(fèi)用變更,工程量清單費(fèi)用索賠,盾構(gòu)施工費(fèi)用索賠。一、案例分析案例1天平路立交工程
2025-08-30 16:07
【總結(jié)】郭某某等綁架案問(wèn)題提示:戶籍證明登記的出生日期是公歷還是農(nóng)歷,事關(guān)被告人實(shí)施犯罪時(shí)是否已滿18周歲。戶籍登記按規(guī)定應(yīng)為公歷,但有證人證言等大量反證證明登記有誤,在證據(jù)之間存在矛盾且不能排除合理懷疑的情況下,如何認(rèn)定被告人犯罪時(shí)的年齡?【要點(diǎn)提示】單獨(dú)的書證并不能確證案件事實(shí),只有結(jié)合全案其他證據(jù),經(jīng)綜合審查判斷,才能確定能否采信;對(duì)于沒(méi)有
2025-01-09 14:32
【總結(jié)】水電站工程施工合同索賠案例專家組整理我國(guó)的建筑市場(chǎng)隨著改革的不斷深化和發(fā)展,建筑施工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平和合同管理水平得到迅速發(fā)展。目前建筑施工企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),迫使其不斷提高綜合素質(zhì)、改善施工管理,加速施工管理現(xiàn)代化的進(jìn)程;二灘水電站、三峽大壩、小浪底樞紐工程建設(shè)的相繼運(yùn)營(yíng)投產(chǎn),使我國(guó)近期在水電項(xiàng)目投資比重不斷加大、施工技術(shù)和管理水平得到不斷發(fā)展
2025-04-17 05:25
【總結(jié)】更多經(jīng)典論文:更多經(jīng)典論文:工程索賠案例分析論文淺談工程項(xiàng)目中的索賠管理摘要:建設(shè)工程受地形、地質(zhì)、水文、氣象等自然條件以及外界不定性因素的影響,施工條件復(fù)雜,可能造成各種特殊情況,給合同履行帶來(lái)不確定性風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致工程項(xiàng)目管理中出現(xiàn)索賠事件難以避免。索賠是一種權(quán)利的主張,如果對(duì)方不履行或不適當(dāng)履行義務(wù)時(shí),受損方提出補(bǔ)償自身?yè)p失
2025-08-29 10:43
【總結(jié)】索賠案例:(claimcases:)該項(xiàng)目建設(shè)單位和施工單位簽訂了工程施工合同。合同規(guī)定:鋼材、木材、水泥由業(yè)主供貨到現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù),其他材料由承包商自行采購(gòu)。當(dāng)工程施工到第二十三層框架梁鋼筋綁扎時(shí),因業(yè)主提供的鋼筋未到,使該項(xiàng)作業(yè)停工14天(該項(xiàng)作業(yè)的總時(shí)差為0)。10月7日到10月9日因停電、停水使第三層的砌磚停工(該項(xiàng)作業(yè)的總時(shí)差為4天)。為此,承包商于10月20日向工
2025-04-16 22:57
【總結(jié)】2022年國(guó)家司法考試試卷一提示:本試卷為計(jì)算機(jī)閱讀試卷,請(qǐng)將所選答案填涂在答題卡上,勿在卷面上直接作答。一、單項(xiàng)選擇題,每題所給的選項(xiàng)中只有一個(gè)正確答案。本部分1—30題,每題1分,共30分。,下列有關(guān)法的產(chǎn)生的表述哪一項(xiàng)是不正確的?“我的”、“你的”之類的觀念:“禁止攀枝摘花?!贝艘?guī)定從法學(xué)的角度
2025-01-09 14:30
【總結(jié)】Jim’sStudio劍橋工作室Allrightsreserved@2021ByJimliao課程考核題華中科技大學(xué)管理學(xué)院廖建橋Jim’sStudio劍橋工作室Allrightsreserved@2021ByJimliao考試選題?試論對(duì)知識(shí)員工進(jìn)行績(jī)效考核的必要性與可行性?論對(duì)大學(xué)
2024-10-18 23:14
【總結(jié)】淺談南水北調(diào)東線河道流動(dòng)淤泥開(kāi)挖變更索賠案例一、變更案例背景、工程概況梁濟(jì)運(yùn)河?7?標(biāo)輸水航道工程主要包括?18+750~25+719?段河道沿現(xiàn)狀梁濟(jì)運(yùn)河擴(kuò)挖河槽,全標(biāo)段邊坡采用?C30?混凝土護(hù)砌等。設(shè)計(jì)河底寬度為?,設(shè)計(jì)河道邊坡為?1:,設(shè)計(jì)渠底高程?。
2025-04-30 05:16