建設(shè)施工合同糾紛案(上)(編輯修改稿)
2025-01-19 01:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工程下一步施工?！ ”桓娴男袨檫`反了相關(guān)法律規(guī)定： 《合同法》第二百八十三條，發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失?！ √旖蚴懈咴宏P(guān)于印發(fā)《關(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件若干問(wèn)題的座談紀(jì)要》的通知(津高法[2001]155號(hào))的解釋第19條規(guī)定：“發(fā)包方未按合同約定支付工程款，致使停工、窩工的，承包方可順延工程日期，并有權(quán)要求、賠償停工、窩工等損失，承包方對(duì)發(fā)包方逾期支付工程款沒(méi)有異議并繼續(xù)施工的，在發(fā)生糾紛后，承包方要求對(duì)方對(duì)此承擔(dān)違約責(zé)任的，不予支持。” 上述事實(shí)表明：訴爭(zhēng)工程延期責(zé)任在被告，被告依法應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！ 《?、關(guān)于訴爭(zhēng)工程中途停工責(zé)任問(wèn)題 原告依約施工訴爭(zhēng)工程以后，被告提出增項(xiàng)，多次進(jìn)行量的變化和設(shè)計(jì)變更，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行增加預(yù)制構(gòu)建，不能提供資金去預(yù)定，造成工程有停工現(xiàn)象，被告提出廠房行車梁與柱，增項(xiàng)以后，原告多次(于2002年3月31日，2002年4月12日，2002年4月21日，證據(jù)8)，通知被告，被告未辦理?！ ?001年12月19日，原告向被告提出申請(qǐng)報(bào)告，其內(nèi)容有原告按被告要求施工，施工進(jìn)度已做到16廠房基礎(chǔ)已基本完成，造價(jià)高達(dá)75萬(wàn)元左右，介于以上工程量，也需甲方考慮給予相應(yīng)的資金?！ ”桓媸盏皆嫔暾?qǐng)以后，沒(méi)有提供生活費(fèi)和工程資金，造成原告繼續(xù)施工，困難重重。原告向被告申請(qǐng)生活和工程資金沒(méi)有結(jié)果以后，原告為了被告的工程，克服困難，調(diào)整人員艱難施工，2002年5月，有3個(gè)車間廠房和一個(gè)辦公樓相繼完成封頂，原告依約要求被告支付工程款，(：工程進(jìn)度款按天津市關(guān)于工程進(jìn)度款撥付辦法的規(guī)定)。工程每項(xiàng)工程(以單項(xiàng)計(jì)算)封頂以后，甲方付款總造價(jià)的40%，合同11，工程付款單項(xiàng)竣工，甲方驗(yàn)收后付款到總造價(jià)的90%。
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1