工程量簽證的法律依據(jù)(存儲(chǔ)版)
【正文】 字確認(rèn)并蓋章的部分，；爭議③部分是指未形成簽證單形式，目前無法在現(xiàn)場體現(xiàn)，從施工方案和工程聯(lián)系單記錄中有反映的隱蔽工程部分，此部分沒有設(shè)計(jì)圖紙。對于鑒定報(bào)告所列之爭議③部分，因沒有被告委托的監(jiān)理單位、現(xiàn)場工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)，且工程現(xiàn)場也無法看出原告確實(shí)進(jìn)行了施工；原告稱該部分為隱蔽工程但未能得到被告的認(rèn)可；因此，原告應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果，對該爭議部分，法院不予確認(rèn)。工程師收到承包人報(bào)告后7天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量，從第8天起，承包人報(bào)告中開列的工程量即視為被確認(rèn)，作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。爭議③所涉金額的依據(jù)編號(hào)為HXLX037號(hào)的工程聯(lián)系單上現(xiàn)場監(jiān)理簽字、蓋章確認(rèn)“現(xiàn)場已實(shí)施”，甲方現(xiàn)場代表也簽字確認(rèn)已實(shí)施。工程檢驗(yàn)記錄。（三）辦理簽證應(yīng)注意的問題。律師應(yīng)通過講座介紹在國際建筑市場上,工程索賠是合同當(dāng)事人保護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益,彌補(bǔ)工程損失,提高經(jīng)濟(jì)效益的重要而有效的手段。索賠工作組應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)工程專業(yè)律師、造價(jià)師、會(huì)計(jì)師和施工工程師等組成。由于發(fā)包商與承包商在招投標(biāo)中的地位不對等，發(fā)包商在合同簽訂過程中經(jīng)常會(huì)對承包商所提出的一些合理的關(guān)于索賠的約定予以限制，有的甚至不載入合同。（四）提示索賠時(shí)機(jī)。采用建設(shè)部制定的《建設(shè)工程施工合同》示范文本簽約，必須在專用條款中作出“逾期不結(jié)算視為認(rèn)可結(jié)算”之約定。專業(yè)律師應(yīng)及時(shí)提示指導(dǎo)調(diào)查收集索賠事件發(fā)生的事實(shí)證據(jù)、證明承包人經(jīng)濟(jì)損失的證據(jù)，通過證據(jù)表面形式和內(nèi)容來認(rèn)真審查真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性，協(xié)助承包人設(shè)立證據(jù)臺(tái)賬、編制目錄、建立索賠證據(jù)檔案。對于涉及承包人重大經(jīng)濟(jì)利益的索賠事項(xiàng)，經(jīng)與發(fā)包人協(xié)商無法達(dá)成一致時(shí)，律師應(yīng)建議承包人通過訴訟或仲裁解決。要情理結(jié)合，換位思考，不將談判變?yōu)檗q論賽，要使對方能夠了解和體諒承包人的難處及付出的勞動(dòng)，促使對方接受索賠要求。（五）及時(shí)固定證據(jù)。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，應(yīng)予支付。()。建設(shè)工程專業(yè)律師毫無疑問具備合同管理和工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有天然處理爭端的優(yōu)勢。（二）專業(yè)律師在索賠工作組的價(jià)值。如果原告能夠拿出施工時(shí)的照片，就應(yīng)該能證明原告確實(shí)進(jìn)行了施工。工程通知資料。只有經(jīng)過雙方簽字認(rèn)可的會(huì)議紀(jì)要才能作為直接證據(jù)適用，單方起草沒有經(jīng)過雙方簽字的會(huì)議紀(jì)要只有再經(jīng)過對方認(rèn)可后，才可以作為證據(jù)使用?！端痉ń忉尅肥艞l正是考慮到這些客觀因素，確認(rèn)了遵循客觀事實(shí)的計(jì)量原則，只要施工單位能夠證實(shí)發(fā)包人同意其施工的，就能確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量。（一）遵循客觀事實(shí)是工程量計(jì)價(jià)的認(rèn)定原則確定工程量的方式是由合同約定的，一般是經(jīng)承發(fā)包雙方的確認(rèn)，建設(shè)部制定的格式文本中，工程量的確認(rèn)是由承包人按專用條款約定的時(shí)間，向工程師提交已完工程量，工程師接到報(bào)告后7天內(nèi)按設(shè)計(jì)圖紙核實(shí)已完工程量，并在計(jì)量前24小時(shí)通知承包人，承包人為計(jì)量提供便利條件并派人參加。關(guān)于工程造價(jià)，法院認(rèn)為根據(jù)中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行工程造價(jià)咨詢中心（以下簡稱造價(jià)咨詢中心）的鑒定報(bào)告，依法予以確認(rèn)。法院依法委托中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行工程造價(jià)咨詢中心（以下簡稱“造價(jià)咨詢中心”）對某商業(yè)大廈項(xiàng)目的工程造價(jià)進(jìn)行鑒定。 工程簽證形式不符合合同要求時(shí)該如何認(rèn)定——某建筑單位與被告某實(shí)業(yè)公司、某投資集團(tuán)公司建設(shè)工程施工合同糾紛案作者：胡玉芳律師一、案情簡介原告（反訴被告）：某建筑企業(yè)被告（反訴原告）：深圳市某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱實(shí)業(yè)公司）被告：深圳市某投資集團(tuán)有限公司（投資集團(tuán)公司）法院查明和認(rèn)定的事實(shí)2004年10月21日，原告與被告實(shí)業(yè)公司簽訂一份《深圳市建設(shè)工程施工合同》，合同總價(jià)暫定為人民幣63756094元，為可調(diào)價(jià)款；關(guān)于工程款的支付，工程竣工并經(jīng)發(fā)包人組織有關(guān)單位聯(lián)合驗(yàn)收、確認(rèn)合格后支付至合同總價(jià)的85％。改革開發(fā)后，尤其是在國際工程承包項(xiàng)目中，施工索賠制度逐漸建立，但對索賠管理的認(rèn)識(shí)水平仍然較低，只講關(guān)系和情意，擔(dān)心以后市場競爭聲譽(yù)，放棄應(yīng)有的合理索賠，承包人不敢索賠，發(fā)包人不讓索賠非常普遍。2．工程簽證不真實(shí)。屋面防水、房間和外墻面的防滲漏為5年，供熱與供冷為兩個(gè)采暖和供冷期。在確認(rèn)計(jì)量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付工程款（進(jìn)度款）。4 、：工期延誤事件發(fā)生后14天內(nèi)，承包人就延誤工期情況以書面形式向工程師提出報(bào)告，工程師在14天內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不提出修改意見也不予以確認(rèn)的，視為同意順延工期。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)沒有主張權(quán)利，就等于放棄權(quán)利；提交簽證與索賠報(bào)告后，發(fā)包人或工程師在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不予答復(fù)則視為確認(rèn)。在這種情況下，一方堅(jiān)持提出自己的權(quán)利主張，必須依靠確實(shí)、充分的證據(jù)證明自己的主張，這也是工程索賠能否成功的關(guān)健。索賠是向?qū)Ψ街鲝垯?quán)利行為，根據(jù)“誰主張、誰舉證”原則，一方提出索賠必須提供證據(jù)證實(shí)其主張。只要是法律意義上的送達(dá)，不按合同約定的時(shí)間給予承包人書面的意見，發(fā)包人將承擔(dān)對其不利的法律后果。工程師收到承包人通知后14天內(nèi)不予確認(rèn)也不提出修改意見的，視為同意該調(diào)整?？蓪?dǎo)致工程價(jià)款增加的情形包括工程量增加、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高、工程設(shè)計(jì)變更、施工條件變更、固定價(jià)可調(diào)條件成就等。（4）意思表示一致：表述如下：雙方一致同意、發(fā)包人同意、發(fā)包人批準(zhǔn)。 工程簽證的分類（1）從結(jié)算結(jié)果上分：一種是已經(jīng)發(fā)生或履行完畢事項(xiàng)的簽證：如：土方外運(yùn)量的簽證，可以直接作為結(jié)算依據(jù)。若進(jìn)行工程審價(jià)，審價(jià)部門對簽證單不另作審查。低價(jià)中標(biāo)帶來的后果往往使承包商面臨虧損的處境，簽證和索賠是降低成本和提高效益的最有效手段，特別是承包商欲維護(hù)自身權(quán)益和實(shí)行盈利目的，必須勤簽證。最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題解釋》第19條規(guī)定：當(dāng)事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認(rèn)。工程簽證毫無疑問是合同雙方意思表示一致的結(jié)果，也是工程合同履行過程中出現(xiàn)新的補(bǔ)充協(xié)議，是整個(gè)建設(shè)工程施工合同的組成部分。（3）從表現(xiàn)形式上分：簽證單（發(fā)包人比較反感）、工作聯(lián)系單、工程聯(lián)系單、工程聯(lián)系單備忘錄。從簽證目的出發(fā)，合同履行之中所有發(fā)生工期延誤、價(jià)款調(diào)整或損失發(fā)生的事實(shí)均應(yīng)當(dāng)簽證，主要包括但不限于以下情形：（1）開工延期的簽證。（5）工程量確認(rèn)的簽證。如果采用示范文本訂立合同的，承包人只要能夠證實(shí)向發(fā)包人發(fā)出簽證通知或者提供資料，即可利用“預(yù)期視為認(rèn)可”原則。那
語文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1