【正文】 承包方原計(jì)劃使用隧道出碴作為填料換填，但施工中發(fā)現(xiàn)隧道出碴級配不符合設(shè)計(jì)要求，需要 進(jìn)一步破碎以達(dá)到級配要求，承包方認(rèn)為施工費(fèi)用高出合同單價(jià)，如仍按原價(jià)支付不合理，需另行給予延期 20天與費(fèi)用補(bǔ)償 20萬元的要求。 承包方以已向分包單位支付索賠款 21萬元的憑證為索賠證據(jù)，向監(jiān)理工程師提出要求補(bǔ)償該筆費(fèi)用 2l萬元和延長工期 40天的要求。 (4)由于業(yè)主要求，在原設(shè)計(jì)中的一座互通式立交橋設(shè)計(jì)長度增加了 5米，監(jiān)理工程師向承包方下達(dá)了變更指令，承包方收到變更指令后及時(shí)向該橋的分包單位發(fā)出了變更通知。 (3)施工過程中，現(xiàn)場周圍居民稱承包方施工噪音對他們有干擾，阻止承包方的混凝土澆筑工作。 (2)施工期間因下雨，為保證路基工程填筑質(zhì)量，總監(jiān)理工程師下達(dá)了暫停施工指令，共停工 10天．其中連續(xù) 4天出現(xiàn)低于 工程所在地雨季平均降雨量的雨天氣候和連續(xù) 6天出現(xiàn) 50年一遇特大暴雨。? 應(yīng)批準(zhǔn)延長工期多少天、批準(zhǔn)索賠款額多少萬元？為什么？?作為監(jiān)理工程師在業(yè)主給 承包人的進(jìn)度支付中是 28 否扣除竣工拖期違約損失償金，為什么？ 背景： 某高速公路項(xiàng)目利用世界銀行貸款修建，施工合同采用 FIDIC合同條件，業(yè)主委托監(jiān)理單位進(jìn)行施工監(jiān)理，該工程在施工過程中，陸續(xù)發(fā)生了如下索賠事件 (索賠工期與費(fèi)用數(shù)據(jù)均符合實(shí)際 )： (1)施工期間，承包方發(fā)現(xiàn)施工圖紙有誤，需設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修改，由于圖紙修改造成停工 20天。?如果把工期延誤作以下分類，①不可原諒延誤，②可原諒應(yīng)補(bǔ)償延誤，③可原諒但不補(bǔ)償延誤。?你認(rèn)為上述（ ）理由是不正確或不合理。 問題 由于采砂距離增大，承包人在工程師指令下達(dá)的第三天，提出了將原用砂單價(jià)提高 5元 /立方的索賠要求。 5月 1日～ 5月 3日為法定假期。合同中相關(guān)內(nèi)容如下： ?通用條件： ，業(yè)主應(yīng)使承包人得到由業(yè)主根據(jù)有關(guān)該項(xiàng)工程的調(diào)查所取得的水文及地表以下狀況的資料，但承包人對他自己就上述資料的解釋負(fù)責(zé)；?? ； ，均不得在夜間或星期日或當(dāng)?shù)毓J(rèn)的休息日施工。 （ ） 四、簡答題 (要求簡明扼要，每題 4分，共 20分 ) 某地修建一條二級公路，投標(biāo)人請某銀行開具履約擔(dān)保，而某銀行對該承包單位的財(cái)務(wù)能力持懷疑態(tài)度，于是銀行向承包人提出要求，請他到當(dāng)?shù)氐牡胤秸o施工單位出具一份保證書，才能給予辦理該履約保函。 （ ） 招標(biāo)單位可以根據(jù) 情況延長投標(biāo)有效期，投標(biāo)單位可以拒絕接受。（ ） 民事案件的司法普通地域管轄采取的是被告就原告的原則確定管轄。 （ ） 以特定物為標(biāo)的的要約有時(shí)可以向多家單位發(fā)出，例如施工招標(biāo)，業(yè)主可以向多家單位發(fā)售招標(biāo)文件。（ ） 工程承包合同的有效期是：從合同約定生效條件成就時(shí)至工程缺陷責(zé)任證書頒發(fā)時(shí)止。（ ） 監(jiān)理工程師有權(quán)要求承包人進(jìn)行合同技術(shù)規(guī)范規(guī)定以外的檢驗(yàn)。 ① 因法規(guī)政策變化的補(bǔ)償 ② 完成因工程變更內(nèi)容獲得的工程款 ③ 業(yè)主拖延 支付的利息補(bǔ)償 ④ 匯率變化的調(diào)整費(fèi) ⑤ 超過預(yù)計(jì)工程量部分的付款 26 三、判斷題 (認(rèn)為下述觀點(diǎn)正確的在括號內(nèi)劃 “√ ”，錯誤的劃 “ ”，判斷準(zhǔn)確得分，否則不得分。 ① 刪減部分合同規(guī)定工作內(nèi)容交給其他承包人實(shí)施 ② 更改部分工程的位置和尺寸 ③ 增加部分合同中約定的工程量 ④ 為了協(xié)調(diào)施工干擾而改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序 ⑤ 要求承包人完成其投標(biāo)書中未承諾到場的 大型施工機(jī)械才能實(shí)施的新增工程 3在施工合同中，發(fā)包人有權(quán)解除合同的情況包括（ ）。 ① 監(jiān)理人的資質(zhì)條件 ② 監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配置 ③ 監(jiān)理取費(fèi) ④ 實(shí)施監(jiān)理的方案計(jì)劃 ⑤ 要求業(yè)主提供的設(shè)施 3按照計(jì)價(jià)方式不同，施工合同分類類型 有（ ）。 ①主合同 ②諾成性合同 25 ③無償合同 ④實(shí)踐性合同 ⑤從合同 3投標(biāo)人有下列行為（ ）時(shí)，招標(biāo)人可視其為嚴(yán)重違約行為而沒收投標(biāo)保證金。 ① 發(fā)布招標(biāo)廣告 ② 受自然地域環(huán)境限制的 ③ 進(jìn)行資格預(yù)審 ④ 擬公開招標(biāo)的的費(fèi)用與項(xiàng)目的價(jià)值相比，不值得的 ⑤ 項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家投標(biāo)人可供選擇的 3構(gòu)成對投標(biāo)人有約束力的招標(biāo)文件，主要包括（ ）。 ① 將特殊專業(yè)工程分包給其它單位 ② 將工程的主體結(jié)構(gòu)分包給其它單位 4 將全部工程肢解后分別分包給其它單位 5 將所 承接的分包工程再分包 ⑤ 在未得到監(jiān)理工程師的同意前將合同的任何部分分包出去 。 ① 買賣合同 ② 建筑工程合同 ③ 委托合同 ④ 運(yùn)輸合同 ⑤ 倉儲合同 2根據(jù) FIDIC合同條款的規(guī)定，承包人和業(yè)主聯(lián)名所辦的保險(xiǎn)有：（ ） ① 第三方責(zé)任險(xiǎn) ② 承包人的裝備險(xiǎn) ③工程一切險(xiǎn) ④承包人職工人身險(xiǎn) ⑤受損害的施工建筑物 ⑥領(lǐng)有共用運(yùn)輸執(zhí)照施工車輛： ⑦在投保范圍內(nèi)的臨時(shí)工程 ⑧業(yè)主在工地原有建筑物因施工受到破壞 24 ⑨承包人施工人員受到的人身傷害 2《公路工程國內(nèi)招標(biāo)文件范本》技術(shù)規(guī)范中的臨時(shí)設(shè)施是指（ ） ① 供電 ②電信設(shè)備 ③ 供水 ④臨時(shí)道路 ⑤污水與垃圾處理 2《公路工程國內(nèi)招標(biāo)文件范本》技術(shù)規(guī) 范中要求承包人在工程現(xiàn)場周圍配備哪些必要的（ ）標(biāo)志牌。 2 支付招標(biāo)時(shí)尚未明確的工程細(xì)目 ② 支付已經(jīng)列入指定分包的專項(xiàng)采購或施工服務(wù) ③ 支付設(shè)計(jì)費(fèi) ④ 留作不可預(yù)見費(fèi)用 ⑤ 支付一般工程清單項(xiàng)目費(fèi)用 2合同效力解決的是合同的法律約束力問題，就一般合同而言，以下哪幾種是合同的效力中所包括的狀態(tài)，（ ）。 ② 擬訂招標(biāo)方案，編制和出售招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件； ③ 組織開標(biāo)、評標(biāo)、協(xié) 助招標(biāo)人定標(biāo)； ④ 在與第三方簽訂的合同內(nèi)規(guī)定代理人的權(quán)利和義務(wù)。 ① 保留金 ② 預(yù)付款保證金保函 ③ 投標(biāo)保函 ④ 履約保證金保函 ⑤ 質(zhì)押 2招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)人委托的范圍內(nèi)承擔(dān)的招標(biāo)事宜有： ( )。 2某承包工程在實(shí)施中，發(fā)生了不可抗力事件，依據(jù) FIDIC條款，造成的損失可以按（ ）處理。 ④ 采取 “旁站 ”、 “巡視 ”和 “平行檢查 ”等形式對建設(shè)工程實(shí)施質(zhì)量管理。 ③ 必須向勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料。 1按《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》 將監(jiān)理人員分為（ ） ①總監(jiān)理工程師 ②監(jiān)理員； ③標(biāo)段工程師； ④總監(jiān)代表 ⑤現(xiàn)場旁站 1《合同法》規(guī)定承擔(dān)履約違約責(zé)任的主要方式中有（ ） ① 繼續(xù)履行合同； ② 按違約金比例罰款； ③ 采取補(bǔ)救措施； ④ 賠償損失 ⑤ 終止合同 1招標(biāo)投標(biāo)法第四十八條規(guī)定：通過招標(biāo)投標(biāo)確定的工程建設(shè)合同，中標(biāo)人：（ ） 4 應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目 5 不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目 6 無須征得招標(biāo)人的同意就可以將中標(biāo)合同轉(zhuǎn)讓給他人 ④ 中標(biāo)人在征得招標(biāo)人的同意后，可以將中標(biāo)合同轉(zhuǎn)讓過他人 ⑤ 中標(biāo)人也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓 按我國《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位（即業(yè)主）對質(zhì)量應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任有：（ ） ① 應(yīng)將工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的單位 。 ① 定義和具體化 ② 內(nèi)容的修改與調(diào)整 ③ 內(nèi)容格式獨(dú)立 ④ 內(nèi)容的補(bǔ)充與完善 ⑤ 重新直接定義監(jiān)理工程師的職責(zé)與權(quán)力 1《合同法》規(guī)定合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定，推薦的倡導(dǎo)性條款一般包括當(dāng)事人名稱及（ ）等。承包人仍然要對業(yè)主承擔(dān)合同責(zé)任的工程 1法人應(yīng)具備的條件有 ( )。 ① 主體資格合格 ② 合同的內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定 ③ 經(jīng)過上級主管部門批準(zhǔn) ④ 訂立的程序和形式合法 ⑤ 經(jīng)過鑒證或者公證 1依據(jù) FIDIC合同條件，指定分包合同的特點(diǎn)表現(xiàn)為 ( )。 ① 施工的人財(cái)物資源準(zhǔn)備 ② 變更合同 21 ③ 熟悉合同 ④ 提交工程進(jìn)度計(jì)劃 ⑤ 尋找指定分包 公路工程施工監(jiān)理一般包含（ ）等階段。 ① 以合法形式掩蓋非法目的的 ② 損害社會公共利益的 ③ 因重大誤解訂立的 ④ 顯失公平的合同的 ⑤ 一方以欺詐脅迫的手段所訂立的損害國家利益的合同 缺陷責(zé)任期內(nèi)，下列工作中（ ）仍是承包人的義務(wù)。 2 “具有履行合同的能力 ” ② “具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利 ” ③ 在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題 以下那幾項(xiàng)事務(wù)是 FIDIC《土木工程施工合同條件》中所規(guī)定必須由工程師代表（國內(nèi)稱為總監(jiān)）親自處理不得委托他人的，（ ） ① 發(fā)布開工令 ② 處理承包人違約 ③ 指示 “暫定金額 ”開工 ④ 特殊風(fēng)險(xiǎn)的處理 ⑤ 隱蔽工程驗(yàn)收 《公路工程國內(nèi)招標(biāo)文件范本》規(guī)定，工程承包合同中，解決合同爭議的途徑和方式有（ ）。 （ ） ① 工程中某一部分的分包； ② 按照技術(shù)規(guī)范采 購材料； ③ 勞務(wù)分包； ④ 構(gòu)件與設(shè)備的加工。 3 工地氣候惡劣所造成的不超過 7（不同范本天數(shù)會略有差異）天的停工 ② 政治風(fēng)險(xiǎn) ③ 因承包人的施工方法不當(dāng)引起的工程暫停 20 ④ 承包人為了本工程或其和其任何部分的安全采取技術(shù)措施而所需的停工 。 ①雙方通過協(xié)商后使一方受到損害 ②由于不可抗力事件令一方不能履行合同導(dǎo)致的損害 ③按嚴(yán)格責(zé)任原則追究合同違約的民事責(zé)任 ④國家產(chǎn)業(yè)政策的變化導(dǎo)致工程停建使承包人受到的損害 二、多選題（在下列各題的備選答案中，有兩個(gè)及其以上的選項(xiàng)符合題意，請將其代號填入括號內(nèi)；若選項(xiàng)中有錯誤項(xiàng)該題得 0分，選項(xiàng)正確但不完全的給 ，完全正確得1分；共 40分。 ① 終止合同 ② 中止履行合同 ③ 恢復(fù)履行合同 ④ 解除合同 業(yè)主投保 “建筑工程一切險(xiǎn) ”后，工程建設(shè)中的 ( )。 ① 45dB； ② 55dB； ③ 75dB； ④ 85dB。 ① 業(yè)主 ② 承包人 ③ 監(jiān)理公司 ④ 工程師 依據(jù) FIDIC《土木工程施工合同條件》，業(yè)主與承包人簽訂的工程承包合同，只有當(dāng)（ ）后，才解除承包人對工程的全部義務(wù)。 ① 1次要約和 2次承諾 ② 2次要約和 1次承諾 ③ 3次要約和 1次承諾 ④ 1次要約和 3次承諾 《合同法》賦予合同當(dāng)事人一方可以單方獨(dú)立行使的權(quán)利有：（ ） ① 代位權(quán) ② 撤銷權(quán) ③ 概括轉(zhuǎn)讓