【正文】 照支付證書列明的金額向承包人支付進度款。 若發(fā)包人逾期未簽發(fā)進度款支付證書，則視為承包人提交的進度款支付申請已被發(fā)包人認可，承包人可向發(fā)包人發(fā)出催告付款的通知。發(fā)包人應在收到通知后的14天內(nèi)，按照承包人支付申請的金額向承包人支付進度款。 ～，承包人可催告發(fā)包人支付，并有權(quán)獲得延遲支付的利息；發(fā)包人在付款期滿后的？天內(nèi)仍未支付的，承包人可在付款期滿后的第8天起暫停施工。發(fā)包人應承擔由此增加的費用和延誤的工期，向承包人支付合理利潤，并應承擔違約責任。 發(fā)現(xiàn)已簽發(fā)的任何支付證書有錯、漏或重復的數(shù)額，發(fā)包人有權(quán)予以修正，承包人也有權(quán)提出修正申請。經(jīng)發(fā)承包雙方復核同意修正的，應在本次到期的進度款中支付或扣除。竣工結(jié)算與專付 一般規(guī)定 工程完工后，發(fā)承包雙方必須在合同約定時間內(nèi)辦理工程竣工結(jié)算。 工程竣工結(jié)算應由承包人或受其委托具有相應資質(zhì)的工程造價咨詢?nèi)司幹?，并應由發(fā)包人或受其委托具有相應資質(zhì)的工程造價咨詢?nèi)撕藢Α?當發(fā)承包雙方或一方對工程造價咨詢?nèi)顺鼍叩目⒐そY(jié)算文件有異議時，可向工程造價管理機構(gòu)投訴，申請對其進行執(zhí)業(yè)質(zhì)量鑒定。 工程造價管理機構(gòu)對投訴的竣工結(jié)算文件進行質(zhì)量鑒定，宜按本規(guī)范第14章的相關(guān)規(guī)定進行。 竣工結(jié)算辦理完畢，發(fā)殳包人應將竣工結(jié)算文件報送工程所在地或有該工程管轄權(quán)的行業(yè)管理部門的工程造價管理機構(gòu)備案，竣工結(jié)算文件應作為工程竣工驗收備案、交付使用的必備文件。 編制與復核 工程竣工結(jié)算應根據(jù)下列依據(jù)編制和復核： 1 本規(guī)范； 2 工程合同； 發(fā)承包雙方實施過程中已確認的工程量及其結(jié)算的合同價款； 4 發(fā)承包雙方實施過程中已確認調(diào)整后追加（減）的合同價款； 5 建設(shè)工程設(shè)計文件及相關(guān)資料； 6 投標文件； 7 其他依據(jù)。 分部分項工程和措施項目中的單價項目應依據(jù)發(fā)承包雙方確認的工程量與已標價工程量清單的綜合單價計算；發(fā)生調(diào)整的，應以發(fā)承包雙方確認調(diào)整的綜合單價計算。 措施項目中的總價項目應依據(jù)已標價工程量清單的項目和金額計算；發(fā)生調(diào)整的，應以發(fā)承包雙方確認調(diào)整的金額計算。 其他項目應按下列規(guī)定計價：l 計日工應按發(fā)包人實際簽證確認的事項計算； 2 ； 總承包服務(wù)費應依據(jù)已標價工程量清單金額計算；發(fā)生調(diào)整的，應以發(fā)承包雙方確認調(diào)整的金額計算； 索賠費用應依據(jù)發(fā)承包雙方確認的索賠事項和金額計算； 5 現(xiàn)場簽證費用應依據(jù)發(fā)承包雙方簽證資料確認的金額計算； 暫列金額應減去合同價款調(diào)整（包括索賠、現(xiàn)場簽證）金額計算，如有余額歸發(fā)包人。 。規(guī)費中的工程排污費應按工程所在地環(huán)境保護部門規(guī)定的標準繳納后按實列入。 發(fā)承包雙方在合同工程實施過程中已經(jīng)確認的工程計量結(jié)果和合同價款，在竣工結(jié)算辦理中應直接進入結(jié)算。 竣工結(jié)算 合同工程完工后，承包人應在經(jīng)發(fā)承包雙方確認的合同工程期中價款結(jié)算的基礎(chǔ)上匯總編制完成竣工結(jié)算文件，應在提交竣工驗收申請的同時向發(fā)包人提交竣丁結(jié)算文件。承包人未在合同約定的時間內(nèi)提交竣工結(jié)算文件，經(jīng)發(fā)包人催告后14天內(nèi)仍未提交或沒有明確答復的，發(fā)包人有權(quán)根據(jù)已有資料編制竣工結(jié)算文件，作為辦理竣工結(jié)算和支付結(jié)算款的依據(jù)，承包人應予以認可。 發(fā)包人應在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后的28天內(nèi)核對。發(fā)包人經(jīng)核實，認為承包入應進一步補充資料和修改結(jié)算文件，應在上述時限內(nèi)向承包人提出核實意見，承包人在收到核實意見后28天內(nèi)應按照發(fā)包人提出的合理要求補充資料，修改竣工結(jié)算文件，并應再次提交給發(fā)包人復核后批準。 發(fā)包人應在收到承包人再次提交的竣工結(jié)算文件后的28天內(nèi)予以復核，將復核結(jié)果通知承人，并應遵守下列規(guī)定： 發(fā)包人、承包人對復核結(jié)果無異議的，應在7天內(nèi)在竣工結(jié)算文件上簽字確認，竣工結(jié)算辦理完畢； 發(fā)包人或承包人對復核結(jié)果認為有誤的，無異議部分按照本條第l款規(guī)定辦理不完全竣工結(jié)算；有異議部分由發(fā)承包雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應按照合同約定的爭議解決方式處理。 發(fā)包人在收到承包人竣工結(jié)算文件后的28天內(nèi)，不核對竣工結(jié)算或未提出核對意見的，應視為承包人提交的竣工結(jié)算文件已被發(fā)包人認可，竣工結(jié)算辦理完畢。 承包人在收到發(fā)包人提出的核實意見后的28天內(nèi)，不確認也未提出異議的，應視為發(fā)包人提出的核實意見已被承包人認可，竣工結(jié)算辦理完畢。 發(fā)包人委托工程造價咨詢?nèi)撕藢⒐そY(jié)算的，工程造價咨詢?nèi)藨?8天內(nèi)核對完畢，核對結(jié)論與承包人竣工結(jié)算文件不一致的，應提交給承包人復核；承包人應在14天內(nèi)將同意核對結(jié)論或不同意見的說明提交工程造價咨詢?nèi)?。工程造價咨詢?nèi)耸盏匠邪颂岢龅漠愖h后，應再次復核，復核無異議的，復核后仍有異議的。承包人逾期未提出書面異議的，應視為工程造價咨詢?nèi)撕藢Φ目⒐そY(jié)算文件已經(jīng)承包人認可。 對發(fā)包人或發(fā)包人委托的工程造價咨詢?nèi)酥概傻膶I(yè)人員與承包人指派的專業(yè)人員經(jīng)核對后無異議并簽名確認的竣工結(jié)算文件，除非發(fā)承包人能提出具體、詳細的不同意見，發(fā)承包人都應在竣工結(jié)算文件上簽名確認，如其中一方拒不簽認的，按下列規(guī)定辦理： 若發(fā)包人拒不簽認的，承包人可不提供竣工驗收備案資料，并有權(quán)拒絕與發(fā)包人或其上級部門委托的工程造價咨詢?nèi)酥匦潞藢⒐そY(jié)算文件。若承包人拒不簽認的，發(fā)包人要求辦理竣工驗收備案的，承包人不得拒絕提供竣工驗收資料，否則，由此造成的損失，承包人承擔相應責任。 合同工程竣工結(jié)算核對完成，發(fā)承包雙方簽字確認后，發(fā)包人不得要求承包人與另一個或多個工程造價咨詢?nèi)酥貜秃藢⒐そY(jié)算。 發(fā)包人對工程質(zhì)量有異議，拒絕辦理工程竣工結(jié)算的，已竣工驗收或已竣工未驗收但實際投人使用的工程，其質(zhì)量爭議應按該工程保修合同執(zhí)行，竣工結(jié)算應按合同約定辦理；已竣工未驗收且未實際投入使用的工程以及停工、停建工程的質(zhì)量爭議，雙方應就有爭議的部分委托有資質(zhì)的檢測鑒定機構(gòu)進行檢測，并應根據(jù)檢測結(jié)果確定解決方案，或按工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的處理決定執(zhí)行后辦理竣工結(jié)算，無爭議部分的竣工結(jié)算應按合同約定辦理。 承包人應根據(jù)辦理的竣工結(jié)算文件向發(fā)包人提交竣工結(jié)算款支付申請。申請應包括下砂柏繽： 1 竣工結(jié)算合同價款總額； 2 累計已實際支付的合同價款； 3 應預留的質(zhì)量保證金； 4 實際應支付的竣工結(jié)算款金額。 發(fā)包人應在收到承包人提交竣工結(jié)算款支付申請后7天內(nèi)予以核實，向承包人簽發(fā)竣工結(jié)算支付證書。 發(fā)包人簽發(fā)竣工結(jié)算支付證書后的14天內(nèi)，應按照竣工結(jié)算支付證書列明的金額向承包人支付結(jié)算款。 發(fā)包人在收到承包人提交的竣工結(jié)算款支付申請后7天內(nèi)不予核實，不向承包人簽發(fā)竣工結(jié)算支付證書的，視為承包人的竣工結(jié)算款支付申請已被發(fā)包人認可；發(fā)包人應在收到承包人提交的竣工結(jié)算款支付申請？天后的14天內(nèi)，按照承包人提交的竣工結(jié)算款支付申請列明的金額向承包人支付結(jié)算款。 、承包人可催告發(fā)包人支付，并有權(quán)獲得延遲支付的利息。發(fā)包人在竣工結(jié)算支付證書簽發(fā)后或者在收到承包人提交的竣工結(jié)算款支付申請7天后的56天內(nèi)仍未支付的，除法律另有規(guī)定外，承包人可與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價，也可直接向人民法院申請將該工程依法拍賣。承包人應就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償。 質(zhì)量保證金 發(fā)包人應按照合同約定的質(zhì)量保證金比例從結(jié)算款中預留質(zhì)量保證金。 承包人未按照合同約定履行屬于自身責任的工程缺陷修復義務(wù)的，發(fā)包人有權(quán)從質(zhì)量保證金中扣除用于缺陷修復的各項支出。經(jīng)查驗，工程缺陷屬于發(fā)包人原因造成的，應由發(fā)包人承擔查驗和缺陷修復的費用。 在合同約定的缺陷責任期終止后，將剩余的質(zhì)量保證金返還給承包人。 最終結(jié)清 缺陷責任期終止后，承包人應按照合同約定向發(fā)包人提交最終結(jié)清支付申請。發(fā)包人對最終結(jié)清支付申請有異議的，有權(quán)要求承包人進行修正和提供補充資料。承包人修正后，應再次向發(fā)包人提交修正后的最終結(jié)清支付申請。 發(fā)包人應在收到最終結(jié)清支付申請后的14天內(nèi)予以核實，并應向承包人簽發(fā)最終結(jié)清支付證書。 發(fā)包人應在簽發(fā)最終結(jié)清支付證書后的14天內(nèi)，按照最終結(jié)清支付證書列明的金額向承包人支付最終結(jié)清款。 發(fā)包人未在約定的時間內(nèi)核實，又未提出具體意見的，應視為承包人提交的最終結(jié)清支付申請已被發(fā)包人認可。 發(fā)包人未按期最終結(jié)清支付的，承包人可催告發(fā)包人支付，并有權(quán)獲得延遲支付的利息。 最終結(jié)清時，承包人被預留的質(zhì)量保證金不足以抵減發(fā)包人工程缺陷修復費用的，承包人應承擔不足部分的補償責任。 承包人對發(fā)包人支付的最終結(jié)清款有異議的，應按照合同約定的爭議解決方式處理。合同解除的價款結(jié)算與支付 發(fā)承包雙方協(xié)商一致解除合同的，應按照達成的協(xié)議辦理結(jié)算和支付合同價款。 由于不可抗力致使合同無法履行解除合同的，發(fā)包人應向承包人支付合同解除之日前已完工程但尚未支付的合同價款，此外，還應支付下列金額： ； 2 已實施或部分實施的措施項目應付價款； 承包人為合同工程合理訂購且已交付的材料和工程設(shè)備貨款； 承包人撤離現(xiàn)場所需的合理費用，包括員工遣送費和臨時工程拆除、施工設(shè)備運離現(xiàn)場的費用 承包人為完成合同工程而預期開支的任何合理費用，且該項費用未包括在本款其他各項支付之內(nèi)。發(fā)承包雙方辦理結(jié)算合同價款時，應扣除合同解除之日前發(fā)包人應向承包人收回的價款。當發(fā)包人應扣除的金額超過了應支付的金額，承包人應在合同解除后的56天內(nèi)將其差額退還給發(fā)包人。 因承包人違約解除合同的，發(fā)包人應暫停向承包人支付任何價款。發(fā)包人應在合同解除后28移天內(nèi)核實合同解除時承包人已完成的全部合同價款以及按施工進度計劃已運至現(xiàn)場的材料和工程設(shè)備疊貨款，按合同約定核算承包人應支付的違約金以及造成損失的索賠金額，并將結(jié)果通知承包人。發(fā)承包雙方應在28天內(nèi)予以確認或提出意見，并應辦理結(jié)算合同價款。如果發(fā)包人應扣除的金額超過了應支付的金額，承包人應在合同解除后的56天內(nèi)將其差額退還給發(fā)包人。發(fā)承包雙方不能就解除合同后的結(jié)算達成一致的，按照合同約定的爭議解決方式處理。 因發(fā)包人違約解除合同的，應按合同約定核算發(fā)包人應支付的違約金以及給承包人造成損失或損害的索賠金額費用。該筆費用應由承包人提出，發(fā)包人核實后應與承包人協(xié)商確定后的7天內(nèi)向承包人簽發(fā)支付證書。協(xié)商不能達成一致的，應按照合同約定的爭議解決方式處理。合同價款爭議的解決 監(jiān)理或造價工程師暫定 若發(fā)包人和承包人之間就工程質(zhì)量、進度、價款支付與扣除、工期延期、索賠、價款調(diào)整等發(fā)生任何法律上、經(jīng)濟上或技術(shù)上的爭議，首先應根據(jù)已簽叁約合同的規(guī)定，提交合同約定職責范圍的總監(jiān)理工程師或造價工程師解決，并應抄送另一方?？偙O(jiān)理工程師或造價工程師在收到此提交件后14天內(nèi)應將暫定結(jié)果通知發(fā)包人和承包人。發(fā)承包雙方對暫定結(jié)果認可的，應以書面形式予以確認，暫定結(jié)果成為最終決定。 發(fā)承包雙方在收到總監(jiān)理工程師或造價工程師的暫定結(jié)果通知之后的14天內(nèi)未對暫定結(jié)果予以確認也未提出不同意見的，應視為發(fā)承包雙方已認可該暫定結(jié)果。 發(fā)承包雙方或一方不同意暫定結(jié)果的，應以書面形式向總監(jiān)理工程師或造價工程師提出，說明自己認為正確的結(jié)果，同時抄送另一方，此時該暫定結(jié)果成為爭議。在暫定結(jié)果對發(fā)承包雙方當事人履約不產(chǎn)生實質(zhì)影響的前提下，發(fā)承包雙方應實施該結(jié)果，直到按照發(fā)承包雙方認可的爭議解決辦法被改變?yōu)橹埂?合同價款爭議發(fā)生后，發(fā)承包雙方可就工程計價依據(jù)的爭議以書面形式提請工程造價管理機構(gòu)對爭議以書面文件進行解釋或認定。 工程造價管理機構(gòu)應在收到申請的10個工作日內(nèi)就發(fā)承包雙方提請的爭議問題進行解釋或認定。 發(fā)承包雙方或一方在收到工程造價管理機構(gòu)書面解釋或認定后仍可按照合同約定的爭議解決方式提請仲裁或訴訟。除工程造價管理機構(gòu)的上級管理部門作出了不同的解釋或認定，或在仲裁裁或法院判決中不予采信的外，工程造價管理機構(gòu)作出的書面解釋或認定應為最終結(jié)果，并應對發(fā)承包雙方均有約束力。 合同價款爭議發(fā)生后，發(fā)承包雙方任何時候都可以進行協(xié)商。協(xié)商達成一致的，雙方應簽訂書面和解協(xié)議，和解協(xié)議對發(fā)承包雙方均有約束力。 如果協(xié)商不能達成一致協(xié)議，發(fā)包人或承包人都可以按合同約定的其他方式解決爭議。 解 發(fā)承包雙方應在合同中約定或在合同簽訂后共同約定爭議調(diào)解人，負責雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議的調(diào)解。 合同履行期間，發(fā)承包雙方可協(xié)議調(diào)換或終止任何調(diào)解人，但發(fā)包人或承包人都不能單獨采取行動。除非雙方另有協(xié)議，在最終結(jié)清支付證書生效后，調(diào)解人的任期應即終止。 如果發(fā)承包雙方發(fā)生了爭議，任何一方可將該爭議以書面形式提交調(diào)解人，并將副本抄送另一方，委托調(diào)解人調(diào)解。 發(fā)承包雙方應按照調(diào)解人提出的要求，給調(diào)解人提供所需要的資料、現(xiàn)場進入權(quán)及相應設(shè)施。調(diào)解人應被視為不是在進行仲裁人的工作。 調(diào)解人應在收到調(diào)解委托后28天內(nèi)或由調(diào)解人建議并經(jīng)發(fā)承包雙方認可的其他期限內(nèi)提出調(diào)解書，發(fā)承包雙方接受調(diào)解書的，經(jīng)雙方簽字后作為合同的補充文件，對發(fā)承包雙方均具有約束力，雙方都應立即遵照執(zhí)行。 當發(fā)承包雙方中任一方對調(diào)解人的調(diào)解書有異議時，應在收到調(diào)解書后28天內(nèi)向另一方發(fā)出異議通知，并應說明爭議的事項和理由。但除非并直到調(diào)解書在協(xié)商和解或仲裁裁決、訴訟判決中作出修改，或合同已經(jīng)解除，承包人應繼續(xù)按照合同實施工程。 當調(diào)解人已就爭議事項向發(fā)承包雙方提交了調(diào)解書，而任一方在收到調(diào)解書后28天內(nèi)均未發(fā)出表示異議的通知時，調(diào)解書對發(fā)承包雙方應均具有約束力。 仲裁、訴訟 發(fā)承包雙方的協(xié)商和解或調(diào)解均未達成一致意見，其中的一方已就此爭議事項根據(jù)合同約定1的仲裁協(xié)議申請仲裁，應同時通知另一方。 仲裁可在竣工之前或之后進行，但發(fā)包人、承包人、調(diào)解人各自的義務(wù)不得因在工程實施期間進行仲裁而有所改變。當仲裁是在仲裁機構(gòu)要求停止施工的情況下進行時，承包人應對合同工程采取保護措施，由此增加的費用應由敗訴方承擔。 ，暫定或和解協(xié)議或調(diào)解書已經(jīng)有約束力的情況下，當發(fā)承包中一方未能遵守暫定或和解協(xié)議或調(diào)解書時，另一方可在不損害他可能具有的任何其他權(quán)利的情況下，將未能遵守暫定或不執(zhí)行和解協(xié)議或調(diào)解書達成的事項提交仲裁。 發(fā)包人、承包人在履行合同時發(fā)生爭議，雙方不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成，又沒有達成仲裁協(xié)議的，可依法向人民法院提起訴訟。工程造價鑒定 在工程合同價款糾紛案件處理中，需作工程造價司法鑒定的，應委托具有相應資質(zhì)的工程造價咨詢?nèi)诉M行。 工程造價咨詢?nèi)私邮芪袝r提供工程造價司法鑒定服務(wù)，應按仲裁、訴訟程序和要求進行，并應符合，國家關(guān)于司法鑒定的規(guī)定。 工程造價