【正文】 安全防護設施及安全裝置，每發(fā)生一起將對乙方罰款500元。 乙方應嚴格要求所轄班組，嚴禁在安全防護架、通道防護架及其他安全防護設施上堆放鋼筋、模板等材料或雜物，每發(fā)生一起將對乙方罰款300元。相關安全設施未按自治區(qū)建設標準所造成現(xiàn)場安全問題由乙方承擔。 班組負責人不帶安全帽，每人每起將對乙方罰款100元；工人不帶安全帽，每人每起將對乙方罰款50元。 穿高跟鞋、拖鞋在施工現(xiàn)場內行走，每人每起將對乙方罰款50元。 乙方施工必須依照文明工地施工標準，施工現(xiàn)場整潔，建筑垃圾隨時清理。做好防火、防盜等工作，施工區(qū)、生活區(qū)規(guī)范，減少污染，不擾民，創(chuàng)建文明施工現(xiàn)場。 施工現(xiàn)場內的勞務工人在工作及休息時間酗酒鬧事、打架群毆、致人傷殘或傷 亡的單位，甲方將對乙方罰款 元，并承擔甲方相應的工期與經濟損失。1 進場協(xié)議約定 因本工程設在荒山綠化區(qū)域內，樹多草茂，所有進場的施工單位必須與我公司綠化部門簽訂進場協(xié)議，否則，不能施工。1 施工單位應定期對施工班組寢室、食堂以及整個生活區(qū)進行檢查，加強對個人衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生要求，杜絕中毒、流行病。1 乙方應執(zhí)行城市管理和綜合治理規(guī)定，及時辦理好各項證件，搞好治安。1 乙方在施工期，按政府區(qū)域劃分給甲方的衛(wèi)生三包區(qū)域，均由乙方負責，不計任何費用。包括冬季的清雪工作，工程竣工交接后由甲方負責。十一、其他 由于乙方原因造成工程停工或其他損失，均由乙方承擔一切后果。 由于乙方原因終止合同，甲方有權停止結算，并追究其經濟、法律責任。 施工用水、用電，依照現(xiàn)場水表、電表抄數，由甲方從每次支付乙方工程進度款中代扣代繳，收費標準執(zhí)行相關規(guī)定。 乙方不得無故更換工程主要負責人，如更換，必須承報書面報告甲方書面同意后方可更換。 每個階段驗收由驗收小組執(zhí)行（董事長、總經理、主管副總、工程部、計管部、審計部、財務部人員參加）。 每周四進行工程例行檢查，并按會議決定整改，沒有按要求整改進行處罰。 乙方委派的管理人員在施工現(xiàn)場不能正確行使權力，致使工作不能正常開展進行，甲方有權要求乙方予以更換。 由甲方分包單位預埋的管線、器材由于乙方施工不當造成損壞的除照價賠償外，還需賠償對甲方造成的工程延誤損失。 民工工資保證金由甲、乙雙方各繳納一半。 勞保統(tǒng)籌費由乙方負責繳納，結算時不再扣除。1 工期依照原合同執(zhí)行。十二、違約責任 工期延誤：如果甲方不能按合同要求撥付工程進度款，每延遲一天甲方將承擔 元罰款；由于乙方不能按合同約定的時間完成約定內容，每延遲一天，甲方將對乙方罰款 元，同時，乙方必須承擔由此帶來的相關的損失。 合同簽訂雙方蓋章后乙方交納 元合同保證金，待工程竣工驗收合格后無息退還。十三、協(xié)議其他約定 其他補充協(xié)議與管理制度與本協(xié)議具有同等法律效力， 如發(fā)生糾紛，雙方協(xié)調解決，協(xié)調無效，由烏魯木齊水磨溝區(qū)人民法院裁決。 本協(xié)議一式捌份，雙方簽字蓋章后生效，雙方各執(zhí)肆份，與原合同具有同等法律效力。甲 方： 乙 方：法定代表人： 法定代表人：日 期： 日 期：附件1：承包人承攬工程項目一覽表單位工程名 稱建設規(guī)模建筑面積(平方米)結構層數跨度(米)設備安裝內 容工程造價(元)開工日期竣工日期附件2：發(fā)包人供應材料設備一覽表序號材料設備品 種規(guī)格型號單位數量單價質量等級供應時間送達地點備注附件3：工 程 質 量 保 修 書發(fā)包人（全稱） 承包人（全稱）： 為保證 （工程名稱）在合理使用期限內正常使用，發(fā)包人承包人協(xié)商一致簽訂工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質量保修責任。一、工程質量保修范圍和內容質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下： 二、質量保修期質量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。雙方根據國家有關規(guī)定，結合具體工程約定質量保修期如下：土建工程為 年，屋面防水工程為 年；電氣管線、上下水管線安裝工程為 年；供熱與供冷為 個采暖期及供期；室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為 年；其他約定： 。三、質量保修責任屬于保修范圍和內容的項目，承包人應在接到修理通知之日后7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理，保修費用從質量保修金扣除。發(fā)生須緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等），承包人接到事故通知后，應立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質量引起的事故，搶修費用由發(fā)包人承擔。在國家規(guī)定的工程合理使用期限內，承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應承擔損害賠償責任。四、質量保修金的支付工程質量保修金一般不超過施工合同價款的5%，本工程約定的工程質量保修金為施工合同價款的 %。本工程雙方約定承包人向發(fā)包人支付工程質量保修金金額為 （大寫）。質量保修金銀行利率為 。五、質量保修金的返還發(fā)包人在質量保修期滿后14天內，將剩余保修金和利息返還承包人。六、其他雙方約定的其他工程質量保修事項： 。本工程質量保修書作為施工合同附件，由施工合同發(fā)包人承包人雙方共同簽署。發(fā)包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：年 月 日 年 月 日