工程逾期交付違約金請求權(quán)及訴訟時效-展示頁
2024-09-06 20:20本頁面
【正文】 天，延誤工期150天，以合同第12條規(guī)定的每天5000元，延誤工期150天應(yīng)當(dāng)在合同有效期內(nèi)按第12條規(guī)定由我司在審定的應(yīng)付工程款中扣罰建工公司工程款75萬元；同時，原審認(rèn)定反訴請求訴訟時效的起算有誤?！《⒁粚徴J(rèn)定及判決 某市中級人民法院經(jīng)審理后于2003年9月21日作出以下判決：一、電影公司在判決生效十日內(nèi)支付建工公司工程款83元及逾期支付工程款的利息（自2003年4月12日起判決確定付款日止，按中國人民銀行同期同類貸款利率計(jì)付）；二、駁回電影公司反訴請求。2003年7月17日，建工公司向某市中級人民法院提起訴訟，請求判令電影公司支付工程欠款83萬元及利息，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。2000年9月29日，柯橋影城改造工程竣工驗(yàn)收。20090905 14:40 星期六 一、案件事實(shí) 1999年7月28日，被告某電影發(fā)行放映公司為改造柯橋影城與某建工公司簽訂建筑安裝工程承包合同一份，約定：開工日期暫定1999年8月8日（以甲、乙方確認(rèn)的進(jìn)場時間為準(zhǔn)），竣工日期暫定2000年4月（以竣工驗(yàn)收通過之日為準(zhǔn)），總?cè)諝v日期260天；合同價款暫定600萬元；某建工公司工期延誤每天罰5000元，其中必須保證分層交付
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1