建設(shè)工程設(shè)計變更和工程量及增減工期期限順延-資料下載頁
2025-01-18 15:00本頁面
【正文】 適當(dāng)。故河南奇駿公司主張河南六建公司逾期交工構(gòu)成違約證據(jù)不足，請求判令河南六建公司支付逾期交工違約金的理由不能成立，法院不予支持。原判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確。依法判決維持（2010）鄭民四終字第899號民事判決。五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引建設(shè)部、國家工商行政管理局關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的通知13．1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： ?。?）發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件； （2）發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行； ?。?）工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常地行； ?。?）設(shè)計變更和工程量增加； （5）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時； ?。?）不可抗力； ?。?）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。13．2承包人在13．1款情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見，視為同意順延工期。北京建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師團(tuán)我們努力做中國最專業(yè)的建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師聯(lián)系人：唐湘凌 律師電話：18601900636（北京）郵箱：lawyernew@地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路38號北京國際中心
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1