建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更和工程量及增減工期期限順延-wenkub.com
2025-01-15 15:00 本頁(yè)面
【正文】 工程師在收到報(bào)告后14天內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見(jiàn)，視為同意順延工期。原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確?！ 》ㄔ涸賹徴J(rèn)為：河南奇駿公司與河南六建公司簽訂的建設(shè)工程施工合同及補(bǔ)充條款系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示，不違反有關(guān)法律規(guī)定，為有效合同。故河南奇駿公司的上訴理由不能成立，不予采信。案件受理費(fèi)11300元，由河南奇駿公司負(fù)擔(dān)。河南六建公司辯稱河南奇駿公司主張逾期竣工違約金75萬(wàn)元超過(guò)訴訟時(shí)效，本案合同尚未履行完畢，河南奇駿公司主張違約金并未超過(guò)訴訟時(shí)效?！ ≡冢?008）開民初字第45號(hào)河南六建公司起訴河南奇駿公司工程款糾紛一案中，河南六建公司訴稱，由于河南奇駿公司的原因，工程2004年5月15日完工；河南奇駿公司于2004年5月16日強(qiáng)行接收并使用至今。如需了解該案例全貌，請(qǐng)閱讀該案例判決書原文。編者注：本文摘自北京建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師唐湘凌編著的《中國(guó)建設(shè)工程施工合同糾紛案例百案評(píng)析》。本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)：承包方是否違約逾期交工，應(yīng)否承擔(dān)違約責(zé)任。因設(shè)計(jì)變更和工程量的增減所引起的工程延誤，工期應(yīng)相應(yīng)順延。唐湘凌畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，法學(xué)碩士，從事法律職業(yè)十余年。二、基本案情 2003年9月10日，河南奇駿公司與河南六建公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》一份，由河南六建公司承建河南奇駿公司位于鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的尼桑汽車銷售服務(wù)中心工程項(xiàng)目，開工日期為2003年
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1