【文章內(nèi)容簡介】 勞務(wù)有限公司（以下簡稱泰興某公司）訴被告北京某裝飾工程有限公司（以下簡稱某裝飾公司）建設(shè)工程分包合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原告泰興某公司之委托代理人劉超、孫某；被告某裝飾公司之委托代理人張某、王某均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。泰興某公司訴稱，2008年9月2日，某裝飾公司將“解放軍總醫(yī)院西院多功能廳翻建工程”中勞務(wù)部分發(fā)包給我公司，雙方簽訂“建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》，就分包范圍、機(jī)具設(shè)備提供、舍同價款、違約責(zé)任等予以約定。2008年1 0月，雙方簽訂《補(bǔ)充協(xié)議書》，對《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》約定的承包范圍和項目費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整。2008年1 2月1 2日，雙方簽訂《腳手架搭設(shè)、租賃協(xié)議》，作為以上合同的補(bǔ)充就腳手架等材料提供、租賃費(fèi)用負(fù)擔(dān)及退場費(fèi)等予以約定。合同簽訂后，我公司認(rèn)真履行自己的義務(wù)，而某裝飾公司多次變更施工圖紙，致使我公司施工成本大大增加，加之其多次供應(yīng)材料不按時，致使工期嚴(yán)重延誤。2009年春節(jié)過后，某裝飾公司自行組織施工，拒絕我公司繼續(xù)施工，并單方終止《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》。我公司遂向其提交《結(jié)算書》，但雖經(jīng)我公司多次催告，其均拒絕結(jié)算，截至目前尚拖欠我公司工程款人民幣由 北京市國漢律師事務(wù)所 提供。綜上，某裝飾公司提供材料遲延、無故單方終止合同、不按期進(jìn)行工程結(jié)算、無故拖欠工程款的行為，嚴(yán)重違反了合同約定，極大侵害了我公司的合法利益，故訴請法院依法判令某裝飾公司：元，%支付該款自2 009年2月3日至實際給付之日止的利息；支付違約金5萬元；承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。某裝飾公司辯稱，我公司已足額向泰興某公司支付了工程款總計1819769元；因泰興某公司施工幣專業(yè)導(dǎo)致施工質(zhì)量存在嚴(yán)重問題而大量返工，且其管理極端松散，出現(xiàn)施工人員強(qiáng)行斷電、聚眾鬧事、罷工等現(xiàn)象，造成工期延誤；且因上述原因致雙方合同終止。2009年1月1 7日，我公司與建設(shè)單位、監(jiān)理單位再三督促泰興某公司，并要求其更正不當(dāng)行為，但其仍未能按時完工，為搶工期，我公司協(xié)商勸其退場，故當(dāng)天雙方達(dá)成撤場協(xié)議書，并確認(rèn)其在合同內(nèi)沒有完成的工作量，由我公司另行委派其他勞務(wù)企業(yè)完成剩余工作并進(jìn)行返工。故我公司不同意泰興某公司的全部訴訟請求，并提起反訴，請求法院依法判令泰興某公司：支付延期交工違約金90 、不按約定履行合同其他義務(wù)違約金5萬元；負(fù)擔(dān)我公司委派其他勞務(wù)企業(yè)完成剩余工作及返工違約金5萬元；賠償因其不當(dāng)違約行為給我公司帶來的建設(shè)單位罰款14萬元；并承擔(dān)本案反訴費(fèi)用。泰興某公司針對某裝飾公司的反訴辯稱，我公司依約完成了施工義務(wù)，違約責(zé)任應(yīng)當(dāng)由某裝飾公司承擔(dān)，其違約行為包括：不斷變更施工圖紙、延期提供建筑材料、拖欠工人勞務(wù)工資、不按時支付工程款、無正當(dāng)理由要求我公司退場。我公司是迫于某裝飾公司的強(qiáng)行違約才退場的，并不存在違約行為。建設(shè)單位對其的處罰與我公司無關(guān)。綜上，我公司不同意其全部反訴請求。經(jīng)審理查明，2008年9月2日，泰興某公司作為勞務(wù)承包人與勞務(wù)發(fā)包人某裝飾公司就解放軍總醫(yī)院西院多功能廳翻建工程簽訂《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》（以下簡稱《分包合同》），約定：工程自2008年9月21日至2 008年11月30日止；合同價款為人民幣1183668元，其中于2 008年11月1 5日前支付30%，2008年12月15日前支付20%，2009年1月26日前支付45%，2009年6月30日前結(jié)清全部款項；勞務(wù)發(fā)包人應(yīng)在勞務(wù)分包工作開工3天前，向勞務(wù)承包人提供與分包工程有關(guān)的圖紙1套；勞務(wù)發(fā)包人應(yīng)按照施工計劃向勞務(wù)承包人提供質(zhì)量、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量完全符合要求的材料、設(shè)備機(jī)具、構(gòu)配件；如勞務(wù)發(fā)包人不能按時提供，則應(yīng)相應(yīng)延長工期并賠償誤工費(fèi)用；施工中所需的中小型機(jī)具在施工開始前3日內(nèi)由泰興某公司提供，并出具清單雙方確認(rèn)；施工中所需的周轉(zhuǎn)、低值易耗材料由某裝飾公司提供，并出具清單雙方確認(rèn)；勞務(wù)作業(yè)工作完成，勞務(wù)承包人向勞務(wù)發(fā)包人遞交完整的結(jié)算資料，雙方按照本合同約定的計價方式，進(jìn)行合同價款的最終支付；勞務(wù)發(fā)包人收到勞務(wù)承包人遞交的結(jié)算資料后28天內(nèi)進(jìn)行核實，給予確認(rèn)或提出修改意見；勞務(wù)發(fā)包人確認(rèn)結(jié)算資料后28天內(nèi)向勞務(wù)承包人支付合同價款尾款。合同中第1 2條違約責(zé)任條款還約定如下：1 ，勞務(wù)發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：勞務(wù)發(fā)包人違反合同約定，不按時向勞務(wù)承包人支付合同價款；勞務(wù)發(fā)包人不能按時提供質(zhì)量、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量完全符合要求的材料、設(shè)備機(jī)具、構(gòu)配件造成窩工的；勞務(wù)發(fā)包人不能提供足夠的工作面，造成窩工的；不按約定核實勞務(wù)承包人完成的工程量或不按約定支付合同價款，應(yīng)按勞務(wù)承包人同期向銀行貸款利率向勞務(wù)承包人支付拖欠合同價款的利息，并按拖欠金額向勞務(wù)承包人支付違約金；情況時，應(yīng)向勞務(wù)承包人支付違約金j萬元，勞務(wù)發(fā)包人順延延誤的勞務(wù)承包人工作時間：，勞務(wù)承包人座承擔(dān)違約責(zé)任：勞務(wù)承包人固自身臣固延期交工的，每延誤一日，應(yīng)向勞務(wù)發(fā)包人支付違約金j萬元，最高不超過合同總金額的5%；勞務(wù)承包人施工質(zhì)量不符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，勞務(wù)發(fā)包人可以要求勞務(wù)承包人返工，勞務(wù)承包人無法完成的，勞務(wù)發(fā)包人可以委派其他勞務(wù)企業(yè)完成，產(chǎn)生的費(fèi)用由勞務(wù)承包人承擔(dān)；由此給勞務(wù)發(fā)包人造成損失的，勞務(wù)承包人應(yīng)向勞務(wù)發(fā)包人支付違約金5萬元，最高不超過合同總金額的5%，延誤的勞務(wù)承包人工作時間不予順延；勞務(wù)承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時，應(yīng)向勞務(wù)發(fā)包人支付違約金5萬元，最高不超過合同總金額的5%，延誤的勞務(wù)承包人工作時間不予順延。該“分包合同》還對雙方的具體義務(wù)、安全施工與檢查、安全防護(hù)、事故處理等內(nèi)容進(jìn)行了約定。008年1 0月，雙方訂立(補(bǔ)充協(xié)議書》，就解放軍總醫(yī)院西院多功能廳翻建工程的承包范圍增加項目及其計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等予以約乏．其甲因增加施工項目共計支付補(bǔ)償費(fèi)61萬元，取一自《分包合同》中關(guān)于現(xiàn)場材料、設(shè)備機(jī)具保管費(fèi)8400元。2008年12月12日，雙方訂立《腳手架搭設(shè)、租賃協(xié)議書》，就解放軍總醫(yī)院西院多功能廳翻建工程之鋼網(wǎng)架、屋面板安裝工程所需要的腳手架的提供、租期、品種、數(shù)量、費(fèi)用等予以約定。009年1月1 7日，泰興某公司作為合同乙方與某裝飾公司（合同甲方）簽訂《協(xié)議書》，約定：根據(jù)《分包合同和《補(bǔ)充協(xié)議書》，存在尚未完工部分和甲方為乙方墊資部分，甲方同意給乙方再預(yù)支45萬元，用于支付工人勞務(wù)費(fèi)，乙方承諾將此款項全部用于支付該工程的勞務(wù)費(fèi)，并保證不再發(fā)生任何勞務(wù)人員聚眾滋事事件，否則，由乙方承擔(dān)一切因此帶來的經(jīng)濟(jì)處罰和法律后果；乙方所有管理、施工人員及與施工無關(guān)物資在2009午春節(jié)前全部撤出，不能撤出的，在2 009年春節(jié)前由甲乙雙方現(xiàn)場進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量，交由甲方進(jìn)行保管；對乙方合同內(nèi)尚未完成的工程量，由甲乙雙方各派代表，在此協(xié)議簽訂后三日內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場簽證：結(jié)算工程價款時，所有的增項及扣款要有甲乙雙方現(xiàn)場管理人員簽字確認(rèn)及在工程中與工程有關(guān)的事實為準(zhǔn)，并遵循雙方所簽訂的合同約定。泰興某公司就某裝飾公司拖欠工程款的主張，提交本公司于2 009年1月5日編制的《結(jié)算書》及于2009年4月5日做出的《關(guān)于解放軍總醫(yī)院西院多功能廳翻建工程結(jié)算的報告》（以下簡稱分“合約內(nèi)工程款”、“合約內(nèi)材料款”、“洽商變更匯總”、“協(xié)議變更匯總”、“簽證匯總”五部分，合計結(jié)算總金額為2 880 。的主要內(nèi)容為提請某裝飾公司盡快就其施工的工程項目內(nèi)容進(jìn)行工程勞務(wù)結(jié)算。該報告下方有手寫“此件已收到”、“6／4”及署名為史某的手寫簽名。某裝飾公司主張沒有收到過泰興某公司提供的任何有關(guān)結(jié)算的文件，針對《結(jié)算書》中結(jié)算數(shù)據(jù)的真實性、合理性提出異議，、協(xié)議變更匯總應(yīng)當(dāng)是1 78 000元而非307 、簽證匯總的子項中有些并未實際發(fā)生且主張的價格畸高，但并未提供反證以證明其異議成立。經(jīng)核對，《關(guān)于結(jié)算的報告》上史某的筆跡與其他文本上史某的筆跡有明顯不同。就工程款的給付，某裝飾公司出示郭某作為借款人《借款單》10份及對應(yīng)轉(zhuǎn)賬支票存根1 4份，累計金額為1 7 5萬元；日期力2 008年1 2月1 7日、金額為69 769元的《借款單》1份及日期為2008年12月2日、收款人為許國琿的轉(zhuǎn)賬支票存根1份，證明其已付工程款共計1 81 9 769元。泰興某公司認(rèn)可以郭某的名義借款的1 7 5萬元部分，對于收款人為許國輝的69 769元，則以其并非本公司職員、借款單與轉(zhuǎn)賬支票存根日期不對應(yīng)為由不予認(rèn)可。某裝飾公司未就該筆款項亦應(yīng)視為向泰興某公司支付的事實提交其他輔證。雙方對于工程延期的事實均予以確認(rèn)，但對于責(zé)任歸屬存有較大爭議，均指責(zé)應(yīng)由對方承擔(dān)違約責(zé)任。泰興某公司提交如下證據(jù)：由徐余勇、滕云、史某等人簽字的《工作聯(lián)系單及梧關(guān)簽收記錄、簽證單若干，證明施工期間某裝飾公司曾口共通知推遲地下室外墻拆模時間，并因鋼筋進(jìn)場延誤工期、吊車停吊、砌筑磚或砂漿未到場等原因?qū)е赂C工及延誤工期；2.《協(xié)議書》，證明因群盛裝飾公司拖欠工程勞務(wù)費(fèi)導(dǎo)致工人討要工資及最終被迫退場：該公司于2008年11月2 7日發(fā)給某裝飾公司的《關(guān)于施工工期的順延及工程款補(bǔ)償?shù)膱蟾妗罚ㄒ韵潞喎Q該報告下方有史某手寫“此函已收到”及其手寫簽名。證明因某裝飾公司不斷改變施工圖紙構(gòu)成違約，泰興某公司曾向該公司提出索賠。對于上述證據(jù)，某裝飾公司的質(zhì)證意見為：證據(jù)認(rèn)可其中有其項目經(jīng)理史某、滕云簽字的部分材料的真實性，對其他人簽署的均不予認(rèn)可，且對其證明內(nèi)容均不認(rèn)可；證據(jù)認(rèn)可真實性，不認(rèn)可證明事項，不能證明其證明目的，恰可證明某裝飾公司系基于泰關(guān)中興公司管理松散、不專業(yè)施工導(dǎo)致工期延誤才勸其退場，雙方協(xié)商一致由某裝飾公司另行委托其他施工單位繼續(xù)施工及返工；證據(jù)認(rèn)可真實性，但不認(rèn)可泰興某公司的證明目的。某裝飾公司就違約責(zé)任的歸屬提交如下證據(jù)：1，泰興某公司分別于2008年10月3日、5日做出的《承諾書》各一份。其甲2008年1 0月3日《承諾書》的主要內(nèi)容為：“后期由于我公司技術(shù)人員的失誤以及勞動力組織和配置方面的問題，導(dǎo)致施工進(jìn)度比計劃延誤35天。在確保施工安全和質(zhì)量的前提下，保證在2 00