【文章內容簡介】 方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業(yè)主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。經甲方認可的設計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結算。第八條安全施工一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅自進入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業(yè)。六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。第九條工程質量一、工程質量標準：合格。二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。四、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質量監(jiān)督，隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工，檢驗不合格的，影響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，并順延工期。六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規(guī)范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。七、如乙方在施工中發(fā)生質量事故，應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質量事故的處理結果由監(jiān)理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5 %，保修期為一年。第十條工程驗收一、基礎螺栓工程，若乙方施工的，則需經甲方及監(jiān)理驗收通過后，乙方方可進入下道工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質量由甲方負責。二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢，乙方自評符合設計質量要求后通知甲方組織中間驗收。甲方在接通知后三日內組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的，視為驗收合格，乙方有權進入下一道工序。三、最終驗收：全部鋼結構工程完工后，甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理：工程完工后7天內，若甲方尚未辦妥國家規(guī)定應辦理的一切相關施工手續(xù)，則視為工程驗收達到合同要求，甲方應如期支付乙方所有工程款。驗收合格后的，甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。經驗收認為基本符合合同要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上簽字確認合格，但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢并經甲方確認，則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。驗收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應計入乙方的施工時間。甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內不組織驗收或組織驗收后7日內無書面修改意見的，則視為工程已經驗收合格，甲方應按合同約定支付工程尾款。四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知后7天內予以回復，否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。第十一條獎勵和違約責任一、獎勵工程經驗收獲獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。二、乙方的違約責任工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，并承擔其費用。由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委托他人的設計不符合合同要求的，由設計人承擔設計責任。乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規(guī)定賠償損失。三、甲方的違約責任未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的，工期相應順延，并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。甲方未及時向乙方發(fā)出指令、批準、或發(fā)出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。工程驗收合格或視為合格后，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。第十二條解決合同糾紛方式合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。第十三條附則一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份，副本份。二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗收符合要求，結清工程款后終止。三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________簽訂地點：___________簽訂地點：____________________年____月____日_________年____月____日鋼結構建筑合同4發(fā)包單位：工程名稱：承 包 方：簽約地點：簽約時間：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用和原則，雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。工 程 承 包 合 同 條 款發(fā)包單位： (以下簡稱甲方) 承包單位： (以下簡稱乙方)第一條 工程概況一、工程名稱：二、工程地點：三、工程結構簡述及技術要求：建筑規(guī)格及要求：(1)、長 度： m (2)、寬 度： m(3)、檐 高： m (4)、柱 間 距： m(5)、跨度數(shù)： (6)、屋面坡度： %屋面、圍護用材、構造要求：(1)、屋 面：(2)、圍 護：(3)、窗 ：(4)、門 ：(5)、天 窗：其它：(1)、天溝及其材質：(2)、基 礎 錨 栓：(3)、落 水 管：四、本工程建筑面積： m，合同單價： 元/m 工程總造價：(大寫)第二條 合同價款的調整、支付時間與結算方式一、合同價款的調整：本合同總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變。但發(fā)生經甲方代表確認的設計變更、工程洽商、工程量增加、價格調整以及合同約定的其它增減或調整等情況時，可作調整。乙方在上述情況發(fā)生7天內，將調整的原因、金額以工程聯(lián)系單的形式通知甲方代表，甲方代表批準后通知乙方。甲方代表收到乙方工程聯(lián)系單后7天內不作答復，視為已經批準。二、工程款支付：本合同簽訂之日起，計人民幣(大寫) )。主體鋼構件進場天內，甲方支付合同總價%， 計人民幣(大寫)元( )。屋面瓦片進場天內，甲方支付合同總價， 計人民幣(大寫) 元( )。工程完工后天內，甲方支付總價款的， 計人民幣(大寫)元( )。工程余款(大寫)元( )。自本工程保修期滿后7天內一次付清。逾期自第八天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，并承包違約責任。甲方在竣工驗收通過后7天內不支付工程竣工價款，從第八天起甲方應向乙方支付拖欠工程價款的利息(按同期銀行貸款利率)，并承擔違約責任。第三條 工程期限一、合同工期總日歷天數(shù)為 天。計劃開工日期為 年 日。并于月日竣工。二、甲方應在項目基礎工程完工后，具備鋼結構工程施工條件之前5天，向承包方發(fā)出進場通知書。三、如遇下列情況，經甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時。凡由甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度時。工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時。一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。因甲方簽證不及時而影響下一道工序施工時。未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。人力不可抗拒因素和其它不可預見的甲方原因造成的中途停工。合同中約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。四、乙方在以上情況發(fā)生后的五天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表收到后應在五天內予以確認答復，逾期不予答復，乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。第四條 施工準備一、甲方：負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。2年月日前，負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板)，要求應能滿足施工用水、用電量的需要，做好紅線以內的場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應的資料。甲方負責設計時，合同簽訂后三天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑施工圖 壹 份及有關施工技術資料。組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審， 并做好三方簽署的交底會審紀要，在位，并在 年 月 日前提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時) 份。提供本工程前期施工資料，辦妥建設許可證、建筑許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續(xù)。協(xié)助乙方辦理臨時戶口，及其它甲方應該辦理的手續(xù)。二、乙方在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起乙方提供地質勘探報告等有關技術資料，并保證資料數(shù)據真實準確。由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起出面組織會審和施工圖交底會議，會后日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計。編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。協(xié)助辦理建設施工許可證。第五條 雙方的職責一、甲方的職責甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：(1)下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。(2)有權對乙方工程量的增減核實確認。(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商。(4)有權代表甲方對乙方的施工工程進行驗收。甲方應先辦妥規(guī)定的手續(xù)，保證乙方進場施工能順利進行，施工場地具備三通一平等條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙經甲方或甲方代表簽字確認后，作為乙方預算和施工的依據。二、乙方的職責乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發(fā)出的指令組織施工。乙方根據圖紙和合同的要求采購工程需要的材料，并提供產品合格證。遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。乙方應按有關規(guī)定采取嚴格的安全防護措施，確保安全文明施工。因乙方原因造成安全事故由乙方承擔全部責任和費用。非乙方原因造成安全事故應查明原因，由責任方承擔有關責任和費用。第六條 施工與設計變更一、正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作出紀要，作為施工的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。二、施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面 形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。三、甲方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，乙方才予以實施，重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時，乙方才予實施。四、如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設 《建筑法》，工程質量應實施終身負責制。二、乙方施工完畢后，應向甲方代表發(fā)出竣工驗收報告，甲方代表收到竣工驗收報告后7天內應組織有關部門驗收。驗收標準：依據施工圖參照國頒標準。三、工程竣工驗收通過后，甲方方可使用。未經驗收，甲方擅自使用或提前使用，則視為工程驗收達到合同要求。四、工程竣工后，乙方按規(guī)定對工程實行保修，保修時間自通過竣工之日起壹年。第七條 解決合同糾紛方式合同執(zhí)行中發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。第八條 其它條款一、因不可抗力造成工期延誤和工程破壞，雙方另行協(xié)商處理。二、補充條款：第九條 附則一、本合同一式 份，副本二、本合同經雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。 工程驗收符合要求，結清工程款后終止。三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如