【文章內容簡介】 B．施工分包合同C．擔保合同 D．監(jiān)理合同E．工程保險合同1土木工程施工合同條件由（ ）組成A．通用條件 B．專用條件 C．投標書及附件D．協(xié)議書 E．合同條件 F．協(xié)議條款1土木工程施工合同通用條件規(guī)定，屬于（ ）的情況，承包商可以獲得工期展延A．業(yè)主延誤施工現(xiàn)場移交 B．監(jiān)理工程師延誤圖紙移交C．不利施工的自然條件或障礙影響 D．增加合同外的施工項目E．暫時停工FIDIC合同條件下，如果承包商有理由拒絕和指定分包商簽定合同時，監(jiān)理工程師有權采取的措施是（ ）A．指定另一分包商 B．修改分包合同條款C．發(fā)布“變更”指令，安排承包商自己去完成該項工作D．解除合同2在FIDIC土木工程施工合同條件中，（ ）屬業(yè)主的風險A．戰(zhàn)爭、動亂等 B．工傷事故C．正常的惡劣天氣D．設計不當造成的損失和破壞E．業(yè)主提前使用永久工程一部分造成的損失和破壞F．有經(jīng)驗承包商無法預測和防范的自然力的作用2評標的條件是（ ）A．投標單位技術力量強B．標價合理、工期適當C．有較好的信譽D．有保證質量和安全措施、有保修期內進行保修的措施E．主要工種有施工方案、大型工程有施工組織設計，且先進合理、切實可行F．愿意讓利2合同成立的有效條件包括（ ）A．合同主體資格合格 B．內容合法C．訂立的形式和程序合法 D．必須經(jīng)過鑒證公證E．必須經(jīng)過主管部門登記批準 F．必須經(jīng)過擔保2質押擔保一般是指權利質押，主要包括（ ）A．房屋及構筑物 B． 機器設備C．匯票、支票、本票、債券、存款單、倉單、提單 D．依法可以轉讓的股份、股票 E．依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產(chǎn)權F．依法可以質押的其他權利2合同標的是雙方當事人權利義務所指向的對象，一般包括（ ）A．建筑物B．工資表C．勞務行為D．建設資金E．工程量F．構筑物2被代理人的主要權利有（ ）A．代理人按照代理權限自主進行代理活動 B．要求代理人移交代理活動所產(chǎn)生的法律后果C．要求代理人代為清償自己的債務D．要求代理人報告完成代理事務的情況E．代理人不履行職責而給被代理人造成損害時要求賠償2按照擔保法的規(guī)定，可以由第三者出面替當事人擔保的方式有（ ）A．保證B．抵押C．質押D．留置E．定金2屬于經(jīng)濟合同主要條款的是（ ）A．標的B．價款C．質量D．簽證條款E．違約責任F．仲裁條款2無效經(jīng)濟合同的財產(chǎn)后果，可按（ ）A．追究違約金B(yǎng)．返還財產(chǎn)C．賠償損失D．追究處罰金E．追繳財產(chǎn)當事人申請仲裁應當具備的條件是（ ）A．有仲裁協(xié)議B．熟悉仲裁規(guī)則C．有具體的仲裁請求和事實、理由D．自己認為能夠勝訴E．屬于仲裁委員會受案范圍3經(jīng)濟合同法是指（ ）相互之間，為實現(xiàn)一定經(jīng)濟目的，明確相互權利義務而訂立的協(xié)議A． 具有平等民事主體的法人 B．其他經(jīng)濟組織 C．公民D．農(nóng)民 E．個體工商戶 F．農(nóng)村承包經(jīng)營戶3屬于下列情況之一，即（ ）為無效經(jīng)濟合同，是國家法律不承認其效力的合同A．沒有經(jīng)過上級主管部門審批B．主體不合格C．沒有經(jīng)工商局鑒證D．內容不合法E．沒有經(jīng)公證處公證F．無效代理3免除違約責任的條款有（ ）A．對方過錯B．國家計劃調整C．自然災害D．貨物的自然損耗E．合同涉及的第三人違約所造成的債務人違約3仲裁協(xié)議包括如下（ ）內容A．請求仲裁的意思表示B．不向法院起訴的承諾C．仲裁事項D．雙方爭議的解決方式E．所選定的仲裁委員會F．爭議調解人3標底價格由（ ）組成A．成本B．利潤C．稅金D．直接費E．間接費3施工招標時，下列情況（ ）屬于廢標A．投標書未密封B．投標書逾期到達C．投標單位未參加開標會D．投標書未按規(guī)定格式填寫E．投標單位提送標書后發(fā)覺有誤，在截止日期前補充函件的3建設行政主管部門對招標過程的監(jiān)督工作包括（ ）A．批準招標申請B．審核招標文件C．負責編制標底D．參加開標會議E．監(jiān)督評標過程3下列哪些屬編制標底應遵循的原則（ ）A．一個工程只能編制一個標底B．標底應考慮價格變動因素C．根據(jù)設計文件、招標文件、標準、定額等編制標底D．標底價格應與投標者協(xié)商確定3工程招標時，可能造成招標失敗的原因有（ ）A．投標單位不足法定數(shù)B．部分投標者未出席開標會C．各投標者報價均不合理D．決標前發(fā)現(xiàn)標底有某些漏誤施工招標劃分合同工作范圍時，應考慮的影響因素包括（ ）A．有利于本地區(qū)的承包商B．有利于本系統(tǒng)的承包商C．施工內容的專業(yè)要求D．避免施工現(xiàn)場的交叉干擾E．對項目建設總投資的影響三、 判斷題（10題/10分）施工招標的招標廣告屬于要約 （ ）被仲裁機構裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率 （ ）保證合同的當事人是債權人和保證人 （ ）對招投標活動的監(jiān)督管理是建設行政主管部門的職責 （ ）編制標底應根據(jù)設計文件、投標文件、標準、定額等 （ ）根據(jù)“擔保法‘的規(guī)定，醫(yī)院、學校不能作為保證合同的擔保人 （ ）在法律上，把訂立經(jīng)濟合同的全過程劃分為協(xié)商和簽約兩個階段 （ ）當遞交最終報表之后，承包商根據(jù)合同進行索賠的權力終止了 （ ）業(yè)主指定的分包商，在施工中受到非自己應承擔責任原因事件的干擾而受到損害時，他應向監(jiān)理工程師提交索賠報告 （ ）在索賠事件發(fā)生后的28天內，承包商必須向監(jiān)理工程師提出書面的索賠意向通知書，否則就喪失了索賠的權利 （ ）四、 簡答題（5題/20分）簡述合同法律關系三要素？承擔違約責任有哪些方式？解決合同爭議的方法有哪些？《招投標法》對招標人的能力有何要求？根據(jù)FIDIC條款，組成合同的文件有哪些？五、 綜合分析題（2題/20分）某高速公路項目利用世行貸款修建，施工合同采用FIDIC合同條件，業(yè)主委托監(jiān)理單位進行施工階段監(jiān)理。該工程在施工過程中，陸續(xù)發(fā)生了如下索賠事件（索賠工期和費用數(shù)據(jù)均符合實際）：（一）施工期間，承包方發(fā)現(xiàn)施工圖紙有誤，需設計單位修改，由于圖紙修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天與費用補償2萬元的要求。（二）施工期間因下雨，為保證路基工程填筑質量，總監(jiān)理工程師下達了暫時停工令，共停工10天，其中連續(xù)4天出現(xiàn)低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天氣候和連續(xù)6天出現(xiàn)50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天與費用補償2萬元的要求。（三）施工過程中，現(xiàn)場周圍居民稱承包方施工噪音對他們造成干擾，阻止承包方的混凝土澆筑工作。承包方提出工期延期5天與費用補償1萬元的要求。問題：針對承包方提出的上述索賠要求，監(jiān)理工程師應如何簽署意見？某工程項目業(yè)主委托了一監(jiān)理單位進行監(jiān)理，在委托監(jiān)理任務前，業(yè)主與施工單位已經(jīng)簽定了施工合同。監(jiān)理單位在執(zhí)行合同中陸續(xù)遇到一些問題需要進行處理，若你作為監(jiān)理工程師，對遇到的下列問題，請?zhí)岢鎏幚硪庖?。（一）在施工招標文件中，按工期定額計算，工期為550天。但在施工合同中，開工日期為1997年12月15日，竣工日期為1999年7月20日，日歷天數(shù)為581天，請問監(jiān)理的工期目標應為多少天？為什么？ 施工合同規(guī)定，業(yè)主給施工單位提供圖紙7套，施工單位在施工中要求業(yè)主再提供3套圖紙，施工圖紙的費用由誰來支付？（二）在基槽開挖土方完成后，施工單位未按施工組織設計對基槽四周進行圍欄防護，業(yè)主代表進入施工現(xiàn)場不慎掉入基坑摔傷，由此發(fā)生的醫(yī)療費用由誰支付，為什么？在結構施工中，施工單位需要在夜間澆筑混凝土，經(jīng)業(yè)主同意并辦理了有關手續(xù)。按地方政府規(guī)定，在晚上11點以后一般不得施工，若有特殊需要需給附近居民補貼，該項費用應由誰來支付？《合同管理》2答案一、單選題（10題/10分）A A C A C A B D A D 二、多選題（40題/40分）A C D B C E A C A D E B C D E A B D E A B C E A B D E A B C D A B C D 1A B C D 1A B C D 1A B C D 1A B D E 1C D E1A B D 1A D 1A B C D 1A B C D A B C 2A D E F 2B C D E 2A B C 2C D E F2A C D 2B D E 2A B C 2A B C E 2B C E A C E 3A B E F 3B D F 3A C D 3A C E 3A B C D E 3A B C D3A B D E 3A B C 3A C C D E 三、判斷題（10題/10分） √ √ √√ √ √四、簡答題（5題/20分）答：合同法律關系包括合同法律關系主體、合同法律關系客體、合同法律關系內容三個要素。合同法律關系主體是參加合同法律關系，享有相應權利、承擔相應義務的當事人，可以是自然人、法人、其他組織；合同法律關系客體是指合同法律關系主體享有的權利和承擔的義務所共同指向的對象，主要包括物、行為、智力成果；合同法律關系內容是指合同約定和法律規(guī)定的權利和義務。答：承擔違約責任的方式主要有：繼續(xù)履行、采取補救措施、賠償損失、支付違約金、定金罰則答：合同爭議的解決方式有和解、調解、仲裁和訴訟四種。其中和解和調解的結果沒有強制執(zhí)行的法律效力，要靠當事人的自覺履行，答：①有與招標工作相適應的經(jīng)濟、法律咨詢和技術管理人員；②有組織編制招標文件的能力；③有審查投標單位資質的能力；④有組織開標、評標、定標的能力。答：按照優(yōu)先支配地位次序，組成合同的文件有：①合同協(xié)議書及附件；②中標通知書③投標書及投標書附錄；④合同專用條款及數(shù)據(jù)表；⑤合同通用條款；⑥技術規(guī)范；⑦圖紙；⑧標價的工程量清單；⑨投標書附表；⑩構成合同的其他文件。五、綜合分析題（2題/20分）答：（一）這是非承包方原因造成的，故監(jiān)理工程師應批準工期補償和費用補償。（二）由于異常惡劣氣候造成的6天停工是承包方不可預見的，應簽證給予工期補償6天，而不應給予費用補償。對于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方應該預見的，故不應簽證給予工期補償和費用補償。（三）這是承包方自身原因造成的，故不應給予工期補償和費用補償。答：（一）按照合同文件的解釋順序，協(xié)議條款與招標文件在內容上有矛盾時，應以協(xié)議條款為準。故監(jiān)理的工期目標為581天。合同規(guī)定業(yè)主提供7套圖紙，施工單位再要3套圖紙，超出合同規(guī)定，故增加的圖紙費用應由施工單位支付。（二）在基槽開挖土方后，在四周設置圍欄，按合同文件規(guī)定是施工單位的責任。未設圍欄而發(fā)生人員摔傷事故，所發(fā)生的醫(yī)療費用應由施工單位支付。夜間施工已經(jīng)業(yè)主同意，并辦理了有關手續(xù)后應由業(yè)主承擔有關費用?！逗贤芾怼吩囶}3一、單項選擇題：（每題1分，共10分）FIDIC條款中對合同擁有解釋權的是（ ）。A、承包商 B、業(yè)主 C、第三方 D、監(jiān)理世行貸款公路項目主要采用（ ）A、單價合同 B、總價合同 C、成本加酬金合同 D、設計施工總承包合同承包人獨自參與的保險，按FIDIC條件應該是（ ）。 A、人身傷亡險 B、承包人裝備險 C、工程一切險 D、第三方責任險業(yè)主在得到承包人動員預付款保函后，支付動員預付款的最長時間不得超過（ ）。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天賠償