劉超律師成功代理建設(shè)工程分包合同糾紛判決書(編輯修改稿)
2025-06-26 01:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 制的《結(jié)算書》及于2009年4月5日做出的《關(guān)于解放軍總醫(yī)院西院多功能廳翻建工程結(jié)算的報告》（以下簡稱關(guān)于結(jié)算的報告》）。其中，《結(jié)算書》分“合約內(nèi)工程款”、“合約內(nèi)材料款”、“洽商變更匯總”、“協(xié)議變更匯總”、“簽證匯總”五部分，合計(jì)結(jié)算總金額為2 880 。關(guān)于結(jié)算的報告的主要內(nèi)容為提請某裝飾公司盡快就其施工的工程項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行工程勞務(wù)結(jié)算。該報告下方有手寫“此件已收到”、“6／4”及署名為史某的手寫簽名。某裝飾公司主張沒有收到過泰興某公司提供的任何有關(guān)結(jié)算的文件，針對《結(jié)算書》中結(jié)算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合理性提出異議，如合約內(nèi)工程款的計(jì)價平米數(shù)應(yīng)為3435. 、協(xié)議變更匯總應(yīng)當(dāng)是1 78 000元而非307 、簽證匯總的子項(xiàng)中有些并未實(shí)際發(fā)生且主張的價格畸高，但并未提供反證以證明其異議成立。經(jīng)核對，《關(guān)于結(jié)算的報告》上史某的筆跡與其他文本上史某的筆跡有明顯不同。 就工程款的給付，某裝飾公司出示郭某作為借款人《借款單》10份及對應(yīng)轉(zhuǎn)賬支票存根1 4份，累計(jì)金額為1 7 5萬元；日期力2 008年1 2月1 7日、金額為69 769元的《借款單》1份及日期為2008年12月2日、收款人為許國琿的轉(zhuǎn)賬支票存根1份，證明其已付工程款共計(jì)1 81 9 769元。泰興某公司認(rèn)可以郭某的名義借款的1 7 5萬元部分，對于收款人為許國輝的69 769元，則以其并非本公司職員、借款單與轉(zhuǎn)賬支票存根日期不對應(yīng)為由不予認(rèn)可。某裝飾公司未就該筆款項(xiàng)亦應(yīng)視為向泰興某公司支付的事實(shí)提交其他輔證。 雙方對于工程延期的事實(shí)均予以確認(rèn)，但對于責(zé)任歸屬存有較大爭議，均指責(zé)應(yīng)由對方承擔(dān)違約責(zé)任。泰興某公司提交如下證據(jù)：由徐余勇、滕云、史某等人簽字的《工作聯(lián)系單及梧關(guān)簽收記錄、簽證單若干，證明施工期間某裝飾公司曾口共通知推遲地下室外墻拆模時間，并因鋼筋進(jìn)場延誤工期、吊車停吊、砌筑磚或砂漿未到場等原因?qū)е赂C工及延誤工期；2.《協(xié)議書》，證明因群盛裝飾公司拖欠工程勞務(wù)費(fèi)導(dǎo)致工人討要工資及最終被迫退場：該公司于2 008年11月2 7日發(fā)給某裝飾公司的《關(guān)于施工工期的順延及工程款補(bǔ)償?shù)膱蟾妗罚ㄒ韵潞喎Q順延工期及工程款補(bǔ)償報告》），主要內(nèi)容為：由于圖紙不斷改變，造成泰興某公司工程人工費(fèi)及管理成本增加、施工材料費(fèi)用的增加、施工工期的順延等問題，要求某裝飾公司盡快予以解決。 該報告下方有史某手寫“此函已收到”及其手寫簽名。證明因某裝飾公司不斷改變施工圖紙構(gòu)成違約，泰興某公司曾向該公司提出索賠。對于上述證據(jù)，某裝飾公司的質(zhì)證意見為：證據(jù)認(rèn)可其中有其項(xiàng)目經(jīng)理史某、滕云簽字的部分材料的真實(shí)性，對其他人簽署的均不予認(rèn)可，且對其證明內(nèi)容均不認(rèn)可；證據(jù)認(rèn)可真實(shí)性，不認(rèn)可證明事項(xiàng)，不能證明其證明目的，恰可證明某裝飾公司系基于泰關(guān)中興公司管理松散、不專業(yè)施工導(dǎo)致工期延誤才勸其退場，雙方協(xié)商一致由某裝飾公司另行委托其他施工單位繼續(xù)施工及返工；證據(jù)認(rèn)可真實(shí)性，但不認(rèn)可泰興某公司的證明目的。 某裝飾公司就違約責(zé)任的歸屬提交如下證據(jù)：1，泰興某公司分別于2 008年10月3日、5日做出的《承諾書》各一份。其甲2008年1 0月3日《承諾書》的主要內(nèi)容為：“后期由于我公司技術(shù)人員的失誤以及勞動力組織和配置方面的問題，導(dǎo)致施工進(jìn)度比計(jì)劃延誤35天。在確保施工安全和質(zhì)量的前提下，保證在2 008年11月1 5日前完成結(jié)構(gòu)封頂。如果因?yàn)槲曳降脑蛟斐晒て谘诱`，導(dǎo)致建設(shè)單位做出經(jīng)濟(jì)處罰，我方將承擔(dān)一切責(zé)任?！保? 008年1 0月5《承諾書》的主要內(nèi)容為：“自2 008年9月1 2日開工以來，由于受氣候、材料供應(yīng)及其它各方面的影響，導(dǎo)致施工進(jìn)度比計(jì)劃滯后35天。在貴司材料供應(yīng)及時和天氣正常的情況下，本公司承諾本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)在2008年11月1 5日順利封頂”；上述證據(jù)證明因泰興某公司愿因?qū)е卵诱`工期；《協(xié)議書》，證明泰興某公司違反合同約定延誤工期，管理松散導(dǎo)致勞務(wù)工人聚眾滋事，至2009年1月1 7日仍未完工，某裝飾公司遂與其協(xié)商終止《分包協(xié)議》并約定結(jié)算事宜；解放軍總醫(yī)院西院多功能廳翻建工程監(jiān)理單位北京雙圓工程咨詢監(jiān)理有限公司、中國人民解放軍總醫(yī)院西院康復(fù)樓改造工程項(xiàng)目監(jiān)理部發(fā)出的《監(jiān)理通知》6份；解放軍總醫(yī)院西院多功能廳翻建工程建設(shè)單位北京房地集團(tuán)有限公司（以下簡稱北京房
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1