【正文】 工程名稱：工程地點：工程規(guī)模：結構形式：框剪結構承包范圍：施工圖范圍內的土方、樁基、土建、安裝、裝飾、消防二、工程造價：三、工程質量：本工程的質量要求為合格工程。四、合同工期：本合同總合同工期 執(zhí) 行 定 額 工 期（以監(jiān)理公司下達的開工令計算）五、承包方式：該工程采用包工包料的承包方式。六、工程支付方式：此工程無預付款，待工程單體建筑主體結構封頂驗收合格后15日內付至已完工程量的80%工程款。獨立式地下室結構封頂驗收合格后付已完工程量的80%。以后按每月完成工程量的80%支付進度款。工程竣工驗收合格后一個月內支付已完工程量的90%工程款，決算經有資格的審計部門確定工程總額后一個月內付至工程總額的97%（甲方在收到乙方的決算報告后必須在三個月內審計結束，否則視為默認乙方的決算報告的工程款）。剩下工程總額的3%用作工程質量保修金。經濟簽證造價帶入當月工程完成量。以上各節(jié)點進度款支付以現(xiàn)場監(jiān)理審核后14天為限，超過14天由此造成的所有停工損失由甲方承擔。七、延期付款的利息計算及責任：甲方付款延期1個月，按月息1%計算；甲方付款延期2個月，按月息2%計算；甲方付款延期3個月，按月息3%計算，則乙方有權停工。停工期間，甲方應承擔乙方造成的一切損失。甲方如沒有按付款方式支付應付的工程款，超出應付時間的3個月，乙方有權處置實物房產，價格按售房的開盤價90%抵扣甲方應付乙方的工程款。甲方應予辦理該房產的全部售房手續(xù)。八、工程結算該工程按工程竣工圖（包含工程經濟簽證）按實結算，具體結算方式：采用定額土建工程為2000年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額安徽省綜合估價表》裝飾工程為1999年《安徽省建筑工程裝飾工程綜合估價表》安裝工程執(zhí)行《安徽省安裝工程綜合估價表》人工調整及流動施工津貼按安徽省建筑工程相關規(guī)定執(zhí)行。綜合費率：全部工程按二類工程類別計取費率。材差調整：按毫州市公布的利辛城區(qū)市場材料每期信息價進行定期調整（即主體結構部分施工期的市場信息價平均調整）若信息價中缺項的，承包方應在采購前進行市場詢價，將詢價情況向發(fā)包方匯報，達到發(fā)包方認可并簽訂材料價格確認書（以月為一期限）。垂直運輸：高程均采用塔吊及人貨電梯垂直運輸設備。外腳手架：按乙方公司材料及當?shù)亟ㄔO主管部門的要求執(zhí)行。九、安全及文明施工：安全：乙方必須嚴格按照《安全生產操作規(guī)程》組織施工。采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，加強安全管理，做到安全文明施工，在施工中發(fā)生的材料，設備操作等有關工程質量事故和人身安全事故等，均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任。文明施工及標準施工：乙方在施工期間，必須按國家相關部門和當?shù)卣畬ξ拿鞯囊?，做到文明施工，?chuàng)市級標準化工地。十、質保期滿一年返還保修金額的60%，滿兩年付清余款。主體結構乙方承擔終身保修義務。十一、雙方責任：甲方應保證施工現(xiàn)場“三通一平”到位。乙方應保證工程質量、進度滿足甲方要求，確保安全生產。十二、其他約定：該項目工程施工的水電費級建筑材料測試費均由乙方負責承擔?？⒐を炇諘r乙方應擔交符合當?shù)仳炇諛藴实馁Y料齊全（包括乙方應擔供的竣工備案資料），否則不予辦理決算。乙方自拿到圖紙之日認真校對，甲方在十日內組織開工前的圖紙會審。乙方必須嚴格按照施工圖紙施工，不得任意修改圖紙，并達到施工圖紙及規(guī)范要求的質量標準。乙方在施工過程中如發(fā)現(xiàn)圖紙有誤或施工原因需要修改原設計時，必須報請甲方及原設計單位書面確認，工程量據(jù)實增減結算。乙方訂購的材料，設備必須符合國家標準及設計要求，進場時必須有合格證明和質量保證書，甲方認為有必要時可以隨時可以隨時抽查，檢查合格其費用由甲方支付。乙方在整個施工過程中應將工程上所用的主材及裝飾材料，乙方自行采購，甲方參與認可后并主材樣品封樣，作為以后材料驗收依據(jù)，對因材料不合格因造成的質量問題和經濟損失，甲方不負任何責任，一律由乙方負責。乙方必須嚴格遵守國家頒布的《施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定，如違反操作規(guī)程及粗制濫造，現(xiàn)場監(jiān)理有權責令乙方暫停施工，因此而產生的經濟損失均由乙方負責。隱蔽工程必須經監(jiān)理部門驗收合格后方可繼續(xù)施工，否則甲方權責令乙方停止施工，由此造成的合同工期經濟損失由乙方負責。保修期間出現(xiàn)的屬于施工質量引起的問題，由乙方無償保修；經保修仍達不到質量要求乙方應繼續(xù)無償修理或負責賠償。乙方負責繪制竣工圖及施工技術資料的整理和編寫，并交工程驗收部門、監(jiān)理單位驗收合格后，交相關單位歸檔，資料備案費用由甲方承擔。對于農民工工資的管理，乙方應建立工資卡制度，確保農民工工資按月發(fā)放，如乙方施延發(fā)放農民工工資造成的一切損失由乙方承擔。為充分確保本項目工程按質、按量、按期完成，甲方要求乙方項目經理（項目負責人）、施工員、技術員、質量員、專職安全員必須駐施工現(xiàn)場，乙方以上相關人員如有特殊情況，必須向甲方工程部負責人書面請假手續(xù)，經批準備后方可請假，否則發(fā)現(xiàn)一次離崗者，甲方將處罰乙方1000元整，在當此工程款中扣除。1甲方因該項工程開工的前期手續(xù)不齊全，如甲方通知乙方開工，甲方應出據(jù)書面說明可以開工的理由并與有關部門聯(lián)系，確保乙方順利開工。如因甲方原因而造成乙方停工，造成的一切后果全由甲方承擔，并賠償乙方因停工造成的一切經濟損失。十三、違約責任：補充協(xié)議與《建筑工程施工合同》具有同等的法律效應。本補充協(xié)議是對《建筑工程施工合同》的補充，如發(fā)現(xiàn)相悖的應以本補充協(xié)議為準。十四、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。本合同在履約過程中如發(fā)生爭議，由當逼供雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向工程所在地人民法院起訴。十五、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字、蓋章后生效。甲方單位（蓋章）乙方單位（蓋章）法定代理人：法定代理人：年月日年月日第五篇：建筑工程施工合同補充協(xié)議建設工程施工承包合同補充協(xié)議安徽舒美特化纖股份有限公司建設工程施工承包合同補充協(xié)議建設單位: 安徽舒美特化纖股份有限公司（以下稱甲方）施工單位: 東方建設集團有限公司（以下稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結合甲方建設的“年產60000噸粘膠短纖維工程” 項目一期工程的實際情況，為明確甲乙雙方責任、權利和義務，經雙方充分友好協(xié)商在2008年 4 月 8 日甲乙雙方簽訂的《建設工程施工承包合同》的基礎上特簽訂本補充協(xié)議以便雙方共同遵守。本補充協(xié)議為雙方自愿達成，凡本協(xié)議與《建設工程施工承包合同》有沖突之處皆以本協(xié)議為準。工程概況：“年產60000噸粘膠短纖維工程” 一期項目鍋爐房工程。：安徽省望江縣經濟開發(fā)區(qū)。：樁基，框架，鋼結構；：施工場地基本平整，區(qū)內施工道路由乙方根據(jù)施工需要自行負責，施工用電、施工用水由甲方提供水、電源接口，乙方自行按月交納水電費。：約8000㎡。鍋爐房工程的樁基、土建及水電安裝圖紙范圍內全部工作內容。合同工期，總工期為100日歷天，開工日期以甲方發(fā)出的書面開工通知為準，竣工日期為全部承包范圍內工作內容驗收合格并移交給甲方（具備生產使用條件）之日。所有臨時設施拆除，且所有施工人員、材料、機具設備等在工程竣工驗收合格后15天內全部退場。（依據(jù)地震局發(fā)布的地震公告）或8級以上臺風等不可抗力原因造成無法施工的，工期予以順延外，由其它原因引起的工期延誤均不予以順延工期。，因周邊四鄰關系造成工程工期延誤不予順延。合同價款及支付：包工、包料、包機械含稅包干圖紙范圍內工作內容。(肆佰萬元整)（已下浮，其中包括土建、裝璜、道路、綠化等）。根據(jù)安徽2000定額,三類綜合（%）收費標準,%收取。：本工程按《2000年全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額，安徽省綜合估價表》，《2005年安徽省建筑工程定額》工程量按施工圖和有效的變更聯(lián)系單按實結算；按《安慶市建設工程信息望江縣信息價》，缺項部分參照安慶市信息價編制，工程造價為按實結算。，合同價款調整方法：上述工程如發(fā)生設計變更及現(xiàn)場簽證或發(fā)包人調增、調減工程量并造成造價變動的，變更合同價款按下列方法進行。執(zhí)行乙方已充分勘察現(xiàn)場施工條件，甲方除提供臨時用水用電接口、本工程圍墻邊界線外，本工程圍墻邊界內雜物清理、場地平整及可能的圍墻補缺和臨時大門施工均由乙方自行解決并承擔費用（現(xiàn)場條件以全部人員撤離、房屋拆除后的狀況為準）；乙方已謹慎考慮本項目材料及設備進場交通狀況及本項目與現(xiàn)場已建建筑的緊鄰關系，如施工中發(fā)生任何矛盾與糾紛，均由乙方自行解決并承擔費用。，以合同承包范圍內工作內容。包括但不限于施工人工、機械、管理、材料、安裝、調試、維護、利潤、稅金、保險及政策性文件規(guī)定等各項費用，今后不因竣工決算前政策性文件調整而改變造價。，包含但不限于環(huán)境保護費、臨時設施費、檢驗實驗費中制作、封樣、送檢、夜間施工增加費、二次搬運費、大型機械設備進退場費及安拆、混凝土及鋼筋混凝土模板及支架、腳手架費、已完工程及設備保護、趕工措施費、現(xiàn)場安全文明施工措施費和考評費等各種措施費。 投標報價中已包含《江蘇省住宅工程質量通病控制標準》及《南京市住宅工程質量通病防治導則》要求中的各種措施技術費。 外墻保溫節(jié)能節(jié)點和做法，圖紙中未注明的，按通用圖集施工，外墻保溫施工應符合《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，投標時各項費用已包含到總價中。、排污費、噪聲污染費、占道費、揚塵整治費、民工工資保險金等總價包干。，包含但不限于工程定額測定費、安全生產監(jiān)督費、建筑管理費、勞動保險費等總價包干；勞保統(tǒng)籌由甲方代扣代交。,并經質量監(jiān)督站驗收確認為合格后，十日內支付至合同總價的10%；%；%；,腳手架拆除后十日內支付至合同總價的55%；%；、備案完成并經決算審計雙方確認后十日內支付至決算總價的85%。%。%作為質量保修金，施工方如能及時履行保修責任,在所有項保修期滿后30天內付清。,并從相應次工程款中同比例按暫定價扣除。 甲方付款的同時，乙方必須出具等額的正式稅務發(fā)票。合同履約保證金繳納及退還施工合同簽訂前，乙方必須向甲方提交貳拾萬元整的銀行保函，作為履約保證金，同時，甲方將向乙方提供貳拾萬元整的銀行保函作為工程款支付擔保，待工程竣工驗收合格后相互退還。工程質量管理乙方確保工程質量等級達到合格標準。若甲方或購房業(yè)主提出工程質量整改意見，乙方不能按時整改到位，所引起的一切違約責任及工程質量整改所發(fā)生的費用均由乙方承擔。乙方應積極配合甲方交房及積極做好保修期間的工程質量返修工作，因工程質量原因導致交房和保修期間的索賠均由乙方承擔，同時因乙方原因每引起一次購房業(yè)主索賠，乙方另外向甲方支付人民幣200元賠償金。現(xiàn)場的標準化管理、文明施工、安全施工、文明施工、安全施工之規(guī)定，造成的一切后果均由乙方負責。乙方同時承擔因此給甲方造成的一切損失。，甲方按附圖所示范圍劃分06幢、07幢與小區(qū)03幢間的施工作業(yè)工作區(qū)，乙方不得將臨時設施搭設于03幢的施工作業(yè)工作區(qū)內，在03幢開工前半個月由甲方發(fā)出書面通知要求乙方清退03幢施工作業(yè)工作區(qū)內一切材料，乙方應在收到通知之日15日內清場，并將場地交付甲方，否則視為乙方放棄03幢施工作業(yè)工作區(qū)內一切材料所有權由甲方自由處置。違約和索賠，延期竣工在一個月內按每按期一天處罰叁仟元處理，延期竣工一個月以上按每延期一天處罰伍仟元處理。、由于承包方原因使工程達不到國家規(guī)范要求，乙方負責返工直至合格并承擔由此而造成甲方的一切經濟損失并承擔延期竣工交付的責任。因工程質量原因導致購房業(yè)主向甲方的索賠由乙方承擔。，否則一經發(fā)現(xiàn)，甲方有權要求乙方立即清退出場，同時賠償因此而給甲方造成的一切損失。，不得因無力履行合同而消極怠工或中途退場，否則甲方有權要求乙方賠償合同價款30%的違約金。：，施工過程中不得擅自變更，每星期在現(xiàn)場不少于5日，且必須參加每周召開的例會（有事須請假）。若無正當理由連續(xù)兩天以上不在工地現(xiàn)場，且未經甲方或監(jiān)理認可，甲方有權按每次2000元人民幣收取違約金。如連續(xù)5天或2個月內累計10天不在現(xiàn)場，甲方有權解除合同，并追究乙方的違約責任，同時報招投標管理處備案。，罰款壹萬元整，達市級文明工地獎勵壹萬元整。爭議雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時向工程所在地人民法院提起訴訟。本協(xié)議一式八份，甲乙雙方各執(zhí)四份，雙方簽字蓋章之日起生效。附頁：（1）甲控材料清單（2）雙方確定的清單單價表（3）007幢與03幢場地分界線圖。甲 方：*******乙 方：*******簽約代表：簽約代表：通信地址：通信地址：開戶銀行：帳號：簽訂日期：簽訂日期：