最新住宅樓買賣協(xié)議(十九篇)-資料下載頁
2025-08-14 09:08本頁面
【正文】 人支付逾期應付款萬分之一的違約金。(2)對于分期付款方式，買受人必須嚴格按照本協(xié)議約定的期限支付每期樓款，否則，每逾期一天，買受人須按未付款總金額的萬分之一計算，向出賣人支付違約金。買受人逾期180天仍未按約定全額支付的，出賣人有權(quán)單方解除《商品房買賣合同》，買受人按已付款的50%向出賣人支付違約金，該房屋歸出賣人所有，買受人應無條件配合賣方到有關(guān)政府部門辦理注銷合同備案等取消交易的手續(xù)，因辦理相關(guān)手續(xù)所支付的費用由買方承擔。若商品房買賣合同約定的交樓日期或辦理交樓手續(xù)的日期早于買方應交最后一期款的日期，買受人須在辦理交樓手續(xù)日期前付清全部款項，否則出賣人有權(quán)不交付該房屋給買方，且出賣人無需承擔任何違約責任。本條中的逾期應付款指依照本合同第七條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額。采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。含以上兩種方式第九條交付期限及交付條件出賣人應當在 年 月 日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備下列第 2 種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：該商品房已取得規(guī)劃核驗合格文件、建筑工程竣工合格報告書。 該商品房經(jīng)驗收合格，具體是指：由勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位對該單位工程質(zhì)量驗收出具《單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗收記錄》及取得《建筑工程消防驗收意見書》、《電梯安全檢驗合格證》。如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實予以延期：遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生不可抗力事由之日起 60 日內(nèi)告知買受人的。如合同約定的交付期限屆滿時，買受人仍未能依約向出賣人支付全部到期款項(包括違約金、稅費等)。政府部門對驗收及市政配套、安裝之延誤。買受人所購房屋因買受人原因存在訴訟糾紛、被法院查封、拍賣等情形及買受人未按期向銀行、公積金貸款機構(gòu)償還借款，導致出賣人承擔擔保責任或出賣人雖未承擔擔保責任，但因買受人原因使出賣人因該房屋陷入相應糾紛的，出賣人可延期交房。買受人選擇按揭付款方式購房的，在合同約定交房之日，買受人的銀行、公積金個人貸款申請手續(xù)未經(jīng)銀行、公積金中心批準的(即按揭款未劃入監(jiān)控帳戶)，交樓期限順延。第十條出賣人逾期交房的違約責任除本合同第九條規(guī)定的特殊原因外，
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1