【正文】 品房按個(不按面積)為單位進行銷售，本合同簽訂前，買受人已就商品房實地察看，并就其位置、大小(面積)、四至及附屬設施的情況完全了解，并確認無異議。實測套內建筑面積與合同約定計價套內建筑面積發(fā)生差異的，仍按本合同第五條第1條款確定的房價總金額計價，不進行調整。對于面積差異部分，雙方不再另行結算 。(2)共有共用建筑面積出現差異的，不另行結算。第七條付款方式及期限。買受人按下列第 種方式按期付款：一次性付款：買受人于 年 月 日前一次性付清總房款(人民幣) 元(大寫： 元整)(已付的定金抵作價款)。分期付款：(1)買受人于 年 月 日前支付總房款的 %(人民幣)元(大寫： 元整)(已付的定金抵作價款)。(2)買受人于 年 月 日前支付總房款的 %(人民幣) 元(大寫： 元整)。(3)買受人于 年 月 日前支付總房款的 %(人民幣) 元(大寫： 元整)。其他方式：(詳見附件五：合同補充協(xié)議)。第八條買受人逾期付款的違約責任。買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列第 1 種方式處理：按逾期時間，分別處理(不作累加)(1)逾期在30日之內，自本合同規(guī)定的應付款期限屆滿之日起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之一的違約金，合同繼續(xù)履行。(2)逾期超過30日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按總價款的30%向出賣人支付違約金。出賣人要求繼續(xù)履行合同的，自本合同規(guī)定的應付款期限屆滿之日起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之二(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金，合同繼續(xù)履行。本條中的逾期應付款指依照本合同第七條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額。采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。第九條交付期限及交付條件。出賣人應當在 年 月 日 前，依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定，將具備下列第2 種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：已辦理房地產開發(fā)項目交付使用備案。該商品房經建設、施工、監(jiān)理、設計、勘察五方驗收合格的。如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生不可抗力事由之日起60 日內告知買受人的。(1)出賣人將竣工資料報告提交政府部門并被接受后(以政府部門接到資料的日期為準)等待驗收或丈量的。(2)非出賣人原因，遇到配合政府、地方政府及其下屬部門發(fā)布的有關法律法規(guī)等規(guī)范性文件和政策、命令、活動以及其他直接影響項目進展之政策要求(包含但不限于東盟博覽會)，或社會異常事件的(如暴動騷亂等)。(3)非出賣人原因，一周內停水停電超過八小時(每八個小時計算一天，超過四小時但不足八小時按八小時計算)或氣象部門記錄連續(xù)兩天或兩天以上日降雨量(指日均小時平均降雨量)達到中雨及以上的。及其他影響工程進度，但是出賣人無法事先預見和控制的客觀原因(如戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非出賣人責任造成的爆炸、火災以及7級以上大風、洪水、地震、臺風等自然災害、交通管制、強制拆遷、施工時間限制、惡性傳染病等)導致工期受影響的。(4)政府通知停工、禁止車輛進出商品房施工場地而影響工期的。(5)在施工過程中，政府規(guī)劃部門批準或決定規(guī)劃變更，設計變更等導致工期延長的。(6)因供水、供電、管道燃氣等市政工程施工未能到位及完工的。(7)買受人未向出賣人全額支付房款的(包括買受人因違約應向出賣人支付的違約金未全額支付的，以及以擔保貸款或公積金貸款的方式支付購房款的，在貸款銀行尚未將買受人的貸款發(fā)放給出賣人時)，出賣人有權延期交房。因上述(1)—(6)項原因造成推遲交付的，出賣人應在合同約定的交付日期前5日(以出賣人寄出時間為準)將調整后的交付日期及合理推遲原因以書面形式告知買受人。第十條出賣人逾期交房的違約責任。除本合同第九條規(guī)定的特殊原因外，出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第 1 種方式處理：按逾期時間，分別處理(不作累加)(1)逾期不超過30日，自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限屆滿之日起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的違約金，合同繼續(xù)履行。(2)逾期超過30日后，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人須在買受人書面提出退房要求且辦完退房手續(xù)之日起 30 日內將買受人已付款及按中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計算的利息退還給買受人，并按總價款的30%賠償買受人損失。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限屆滿之日起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之二(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。第十一條規(guī)劃、設計變更的約定。經規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的，出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內，書面通知買受人：(1)該商品房所在棟與相鄰棟正面間距減少的。(2)該商品房結構形式發(fā)生變化的。(3)該商品房戶型發(fā)生變化的。(4)該商品房空間尺寸發(fā)生變化，導致層高變化或合同約定建筑面積發(fā)生變化的(非因規(guī)劃變更或設計變更導致建筑面積發(fā)生變化的，應按本合同第六條的約定處理)。(5)該商品房朝向發(fā)生變化的。(6)買受人已就商品房實地察看，并就其位置、大小(面積)及附屬設施的情況完全了解，并確認無異議。買受人同意不得以上述理由要求退房或要求支付任何費用。買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內通知買受人的，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求且辦完退房手續(xù)之日起 30 日內將買受人已付款及按中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計算的利息退還給買受人，并按總價款的%賠償買受人損失。買受人不退房的，出賣人應按變更給買受人造成的實際影響，給予買受人相應補償。雙方應按公平合理的原則就補償問題另行簽訂補充協(xié)議。第十二條交接。商品房達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第九條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。由于買受人原因，未能按期交付的，雙方對延期交房的責任及產生的相關費用約定如下：如出現以下情況，出賣人有權拒絕交付房屋，且不承擔由此產生的延期交房的違約責任：(1)因買受人未能按合同約定付清總價款造成延期交房的。(2)因買受人未能按合同約定履行相應義務而造成延期交房的。(3)因買受人未能按合同約定付清該房屋的相關費用的(包括但不限于專項維修基金等)。如出現以下情況，視為房屋已交接給買受人，與房屋有關的風險及相關權利義務自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限屆滿之日起轉移到買受人，買受人必須支付延期收房期間的物業(yè)管理費和其他因延期收房引起的一切費用，并由其自行承擔延期收房的全部責任。(1)因買受人所留通訊地址錯誤、不詳或地址變更未通知出賣人，導致交房通知無法送達買受人的。(2)買受人未按照入伙通知指定的時間、地點前來辦理交接手續(xù)的。(3)在房屋經建設、施工、監(jiān)理、設計、勘查五方單體驗收合格的情況下，買受人拒不驗收房屋或拒絕簽署《房屋交接書》的。(4)因買受人未付清房款及相關費用等原因導致甲方延期交房的情況。(5)因買受人原因未能在本合同第九條規(guī)定的最后交付期限屆滿之日前獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數額的情況。(6)其他非出賣人原因導致買受人不按期辦理交房手續(xù)的情況。在上述情況出現時，視為商品房已經交接，與商品房有關的風險、責任及相關權利義務自合同約定的交房之日起轉移到買受人，該房屋的保修期從合同約定的交付之日起開始計算。第十三條出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理房屋所有權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。第十四條出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準(附件三)。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第 2種方式處理：出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。買受人必須在交房后十日內以書面方式通知出賣人，出賣人經確認屬實后出賣人按實際裝飾、設備價格與約定裝飾、設備的同期市場價格之間的差價賠償買受人的經濟損失。同時，買受人不能以此作為拒絕收房的理由。第十五條出賣人關于建筑節(jié)能內容的承諾出賣人交付使用的商品房建筑節(jié)能指標應符合雙方約定的內容。與約定內容不符的，雙方同意按以下第2種方式處理：買受人必須在交房后十日內以書面方式通知出賣人，出賣人經確認屬實后，出賣人應當進行維修，或者采取其他措施使得該建筑節(jié)能指標達到合同約定。無建筑節(jié)能指標。第十六條出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。出賣人承諾下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到《房地產開發(fā)項目建設條件意見書》規(guī)定的要求：供水排水供電設施為年月。教育文體設施為年月。醫(yī)療衛(wèi)生設施為年月。物業(yè)管理用房為年月。社區(qū)管理用房為年月。環(huán)衛(wèi)設施及環(huán)保設施為年月。人防設施為年月。郵政設施為年月。園林綠化及景觀為年月。如果在規(guī)定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：買受人已就商品房實地察看，對所購房屋的小區(qū)基礎設施、公共配套的情況完全了解，并確認按照簽約時的基礎設施、公共配套現狀執(zhí)行，買受人對此無異議。買受人同意不得以上述理由要求退房或要求支付任何費用。第十七條合同登記備案、預告登記和房屋所有權登記的約定。屬于商品房現售的，雙方約定不向房屋登記機構申請辦理合同備案登記及預告登記。雙方同意選擇以下第(1)種方式辦理房屋所有權登記：(1)買受人委托出賣人辦理出賣人應當在買受人付清全部房款且交齊辦理不動產權證所需資料后90日內，向房屋登記機構為買受人申請辦理不動產權證。(2)買受人自行辦理買受人自行辦理房屋所有權登記的，出賣人應在商品房交付使用后日內辦結《商品房現售備案證明》，并將房屋登記機構要求的需出賣人提供的證件資料提交買受人。因出賣人過錯，導致本條約定的上述手續(xù)遲延辦理的，雙方同意按下列第(3)項處理：(1)買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起日內將買受人已付款及按利率計算的利息退還給買受人，并按總價款的%賠償買受人損失。買受人應配合出賣人辦理退房的有關手續(xù)。(2)買受人不退房的，出賣人按每遲延一日元計算，向買受人支付違約金。(3)出賣人未按本合同約定的期限將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案，每遲延一日，出賣人按買受人已付購房款總額參照中國人民銀行公布的同期存款活期利率計算的利息，向買受人支付違約金。因買受人原因導致本條約定的上述手續(xù)遲延辦理的，出賣人不承擔責任。第十八條保修責任。買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題，出賣人應按國家規(guī)定和本合同約定履行保修義務。保修期內，買受人發(fā)現該商品房存在工程質量問題的，應及時通知出賣人或其受托人。出賣人或其受托人接到買受人的報修通知后應在72小時內到場檢查(雙方另約時間的除外)，并根據工程質量問題的實際情況與買受人商定具體維修日期，及時、合理安排維修。買受人應在出賣人或其受托人檢查、維修期間給予必要配合。出賣人或其受托人怠于履行該商品房工程質量保修責任的，應當按下列第(2)方式承擔責任：(1)按每遲延一日元計算，向買受人支付違約金。(2)視具體情況由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向房產所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。該商品房在保修期內因工程質量問題造成買受人經濟損失的，出賣人按下列第(2)方式賠償買受人：(1)買受人的實際經濟損失。(2)視具體情況由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向房產所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。雙方對該商品房工程質量問題發(fā)生爭議的，任何一方均可委托具有資質的專業(yè)檢測機構進行檢測，另一方應當配合和協(xié)助檢測工作。檢測結果支持一方主張的，由對方承擔檢測費用。因不可抗力或者非出賣人原因房屋損壞的，出賣人不承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由買受人承擔。第十九條買受人的房屋僅作車位使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施，并按占地和分攤的共有共用建筑面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。第二十條前期物業(yè)服務。出賣人依法選聘的物業(yè)服務企業(yè)為：南寧嘉和物業(yè)服務有限公司，資質證號為(建)114050 ，資質等級：一級。前期物業(yè)服務期間，物業(yè)服務收費50元/個/月，由物業(yè)服務企業(yè)收取。出賣人負責監(jiān)督物業(yè)服務企業(yè)按照《前期物業(yè)服務合同》的約定提供物業(yè)服務。《前期物業(yè)服務合同》的內容和《臨時管理規(guī)約》的內容詳見附件四。買受人已詳細閱讀附件四有關物業(yè)服務的全部內容和《臨時管理規(guī)約》，同意由出賣人依法選聘的物業(yè)服務企業(yè)提供前期物業(yè)服務，并承諾遵守《臨時管理規(guī)約》。第二十一條專項維修資金。買受人應當按照有關規(guī)定交納專項維修資金，維修資金屬于業(yè)主所有。買受人未交納專項維修資金的，出賣人不得將商品房交付買受人。買受人按下列 1 方式交納專項維修資金：買受人委托出賣人代交。買受人委托出賣人代交專項維修資金的