【正文】 成的損失。 第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。 本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。 甲方：縣木具廠（蓋章） 代表人：（簽名） 地址： 電話： 開戶銀行：縣支行營業(yè)所 帳號： 乙方：縣百貨公司 代表人： 地址： 電話： 開戶銀行：縣支行 帳號： 年月日 承攬合同糾紛篇十二 甲方： 乙方： 根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。 建設(shè)單位： 工程名稱： 一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程，實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣 元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營和工程的施工由乙方具體實(shí)施，甲方予以監(jiān)管。 二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方承擔(dān)。同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項(xiàng)目部。 三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。 四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。 五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。 六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時上交公司。 七、現(xiàn)場保險(xiǎn)費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理，并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn)，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。 八、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計(jì)算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查，并及時上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi)，其余撥付給乙方。 九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。 十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。 十一、乙方自行負(fù)責(zé)編寫整理各項(xiàng)施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收報(bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。 十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。 十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。 未盡事宜，雙方協(xié)商解決。 甲方： 乙方： 簽定日期： 承攬合同糾紛篇十三 甲方（定作人）： 乙方（承攬人）： 甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。 本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。 ： 。 乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù)，并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費(fèi)用。 元。其中，月度保潔費(fèi)用為 元。 、社會保險(xiǎn)費(fèi)及乙方管理服務(wù)費(fèi)用。 乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費(fèi)用一次性支付給乙方。 （一）甲方的權(quán)利義務(wù) ，確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性。 、電供應(yīng)。 、設(shè)備、材料及更衣的庫房。 。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費(fèi)中扣除相關(guān)費(fèi)用。 ；否則，所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。 （二）乙方的權(quán)利義務(wù) 、已實(shí)行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場所，并應(yīng)著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。 。 ，具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、監(jiān)督與指導(dǎo)，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。 ，在甲、乙雙方共同查實(shí)情況后，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。 ，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實(shí)，乙方除照價賠償外，應(yīng)立即將其開除；嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。 ，依法繳納社會保險(xiǎn)，自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任，以及由此發(fā)生各種費(fèi)用。 1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。 ,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。 合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù)，給對方造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。 ，做好日常職工安全教育工作。 ，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。 ，乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。 ，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。 本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。 附件：工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn) 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 法定代表人 法定代表人 或委托代理人： 或委托代理人： 年 月 日 年 月 日 簽訂地點(diǎn): 承攬合同糾紛篇十四 發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方） 地址： 聯(lián)系電話： 承 包 方（簽章） （以下稱乙方） 地址： 聯(lián)系電話： 乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議： 第一條：工程概況 工程地點(diǎn)： 工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程； 承包方式：乙方包工包料； 工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元 施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。 第二條：施工圖紙等 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案、施工說明。 第三條：工程變更和終止 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工期。 工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。（3） 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。 第四條：工期延誤 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。 第五條：雙方權(quán)利與義務(wù) 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。 。 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用； 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償； 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場地； 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。 第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式 委托代理人 ： 委托代理人 ： 承攬合同糾紛篇十五 房主人: 承建人: 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。 一、建筑項(xiàng)目：私人住宅主體項(xiàng)目。 二、建筑面積：按實(shí)際板面計(jì)算。 三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616，1416雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車加一包325水泥，地梁300400、4根ф16鑼紋鋼。打板厚度 第 一、二層120， 第三層80，再做琉璃瓦。 四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。 五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。 六、單價按實(shí)際板面積，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。 七、工期在________年____月____日前完工。 八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。 九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。 十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。 甲方簽字： 身份證號碼： 聯(lián)系電話： 乙方簽字： 身份證號碼： 聯(lián)系電話： ________年____月____日 52 / 52