【正文】 十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。 六、單價(jià)按實(shí)際板面積，其中整棟外加叁萬(wàn)伍仟陸佰元。 三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616，1416雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(chē)加一包325水泥，地梁300400、4根ф16鑼紋鋼。 第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式 委托代理人 ： 委托代理人 ： 承攬合同糾紛篇十五 房主人: 承建人: 根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。 工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。 本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。 ，做好日常職工安全教育工作。 ，依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)，自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任，以及由此發(fā)生各種費(fèi)用。 。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施，甲方書(shū)面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費(fèi)中扣除相關(guān)費(fèi)用。 （一）甲方的權(quán)利義務(wù) ，確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性。 元。 甲方： 乙方： 簽定日期： 承攬合同糾紛篇十三 甲方（定作人）： 乙方（承攬人）： 甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。 十一、乙方自行負(fù)責(zé)編寫(xiě)整理各項(xiàng)施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。 九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。并自覺(jué)遵守上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)定，按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時(shí)接受上級(jí)部門(mén)的檢查，并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。 四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方承擔(dān)。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣 元。 本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。 六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。 二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。 四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。 第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。 第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。 三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。 ②、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書(shū)架數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，書(shū)架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。 第十條：糾紛的處理 當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。 ③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90％。 ③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證書(shū)架在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。 第三條：加工制作與安裝的要求 書(shū)架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。 第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。 第七條：甲方如果沒(méi)有按照合同的約定支付以乙方運(yùn)費(fèi)，由甲方賠償乙方損失。在木材運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。 第二條：甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車(chē)和卸車(chē)，乙方只承攬裝車(chē)后的運(yùn)輸。 （2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。 第十條定金/預(yù)付貨款 甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致 驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。 第八條服裝交付 交貨地： 產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。 第一條加工成品 品名：__________貨號(hào)：__________面料：__________ 顏色：__________尺碼：__________ 第二條服裝數(shù)量 計(jì)量單位：__________ 數(shù)量：__________ 第三條原材料的提供 由甲方提供原材料，具體見(jiàn)下： 材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________ 提供日期：__________單價(jià)：__________總金額：__________ 第四條服裝質(zhì)量 加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。 品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期： 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：____________ 原材料來(lái)源及互利方法：______________ 交貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：__________ 貨款結(jié)算時(shí)間及方法：_________________ 包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_________ 違約責(zé)任：________________ 其他：_______________ 不可抗力_____________ 本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。 最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。 十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。 八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和sn/t1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。 1本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。 （2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。 如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。造成損失的，由乙方賠償。 付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)始后 工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付。 乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。 施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。 甲方（簽名蓋章）： 乙方（簽名蓋章）： __年__月__日 __年__月__日 承攬合同糾紛篇四 甲方： 乙方： 住址： 住址： 身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼： 甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào)，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。 九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。 八、違約責(zé)任： 乙方不能按期限交貨，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。乙方不得對(duì)其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。 六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工，_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預(yù)與管理）。 一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認(rèn)，（詳見(jiàn)附件《雕花單價(jià)表》）。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。 驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。） 六、付款方式__________________ 合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。 四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。不能答復(fù)的技術(shù)問(wèn)題乙方有權(quán)停止施工。 甲方：________________________ 乙方：________________________ 一、工程項(xiàng)目 工程名稱_____________________________________________ 工程地點(diǎn)_____________________________________________ 工程范圍_____________________________________________ 工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計(jì)＿＿＿＿＿天。 本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。 六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。 三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。 十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收