供水管網(wǎng)施工合同(規(guī)范本(編輯修改稿)
2024-10-19 15:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)部門驗收，在驗收合格并向發(fā)包人移交技術(shù)資料后辦理結(jié)算手續(xù)。 竣工驗收 約定： 竣工驗收后十日內(nèi)除向主管與存檔部門外向發(fā)包人提交完整的的竣工資料一式肆份。 中間交工工程的范圍和竣工時間： 隱蔽工程在施工完成后即時報驗。 十、違約、索賠和爭議 違約 本合同中關(guān)于發(fā)包人違約的具體責任如下： 本合同通用條款第 24 條約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔的違約責任： 不執(zhí)行 本合同通用條款第 款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔的違約責任： 執(zhí)行本條款全文 本合同通用條款第 款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔的違約責任： 執(zhí)行本條款全文 雙方約定的發(fā)包人其他違約責任： 無 本合同中關(guān)于承包人違約的具體責任如下： 本合同通用條款第 款約定承包人違約應(yīng)承擔的違約責任： 承包人每延期 1 天處合同價 2‰罰款，總價不超過合同價的 2%。 本合同通用條款第 款約定承包人違約應(yīng)承擔的違約責任： 整個工程驗收不合格除無條件返工至合格標準外，承包人處合同價 2%罰款 。 雙方約定的承包人其他違約責任： 解除合同：承包人無故拖延工期 15 天以上，或出現(xiàn)三次以上重大質(zhì)量違約，發(fā)包人有權(quán)單方面解除合同。由于承包人原因致使本工程最終未能通過相關(guān)主管部門驗收，由此承包人全部賠 償發(fā)包人的所有相關(guān)經(jīng)濟損失。 爭議 本合同發(fā)生爭議，雙方當事人應(yīng)時協(xié)商解決。也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成仲裁書面協(xié)議的可向人民法院起訴。 十一、其他 工程分包 本工程發(fā)包人同意承包人分包的工程： 無 分包施工單位為： 無 不可抗力 雙方關(guān)于不可抗力的約定： 特大暴雨、大雪、臺風、地震、戰(zhàn)爭、連續(xù)停電八小時以上，為不可抗力。 保險 本工程雙方約定投保內(nèi)容如下： ⑴ 發(fā)包人投保內(nèi)容： 無 發(fā)包人委托承包人辦理的保險事項： 無 ⑵ 承包人投保內(nèi)容： 無 擔保 本工程雙方約定擔保事項如下： ⑴ 發(fā)包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為： 無 擔保合同作為本合同附件。 ⑵ 承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為： 無 擔保合同作為本合同附件。 ⑶ 雙方約定的其他擔保事項： 無 合同份數(shù) 、雙方約定合同副本份數(shù)： 合同副本捌份，雙方各執(zhí)肆份。 補充條款 承包人項目經(jīng)理或項目負責人需保證安裝期間每日在施工現(xiàn)場管理工作，否則發(fā)包人對承包人處以每少一天扣 200 元處罰。 附件１： 發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表 序 號 材料設(shè)備 品 種 規(guī) 格 型 號 單 位 數(shù) 量 單 價 質(zhì) 量 等 級 供 應(yīng) 時 間 送 達 地 點 備 注 附件 2： 工 程 質(zhì) 量 保 修 書 發(fā)包人（全稱）： 承包人（全稱）： 為保證 **小區(qū)室外給水管網(wǎng)工程 （工程全稱）在合 理使用期限內(nèi)正常使用，發(fā)包人承包人協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。 一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容 質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程，屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下： 承包人對工程范圍內(nèi)設(shè)備材料及安裝質(zhì)量全責任保修 。 二、質(zhì)量保修期 質(zhì)量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單 項工程分別計算質(zhì)量保修期。 雙方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下： １、土建工程為 / 年；屋面防水工程為 / 年； ２、電氣管線、上下水管線安裝工程為 2 年 ； ３、供熱及供冷為 / 個采暖期及供冷期； ４、室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為 / 年
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1