建設(shè)施工合同代理詞(編輯修改稿)
2024-12-16 22:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 訴人從未拿到過經(jīng)審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。 依據(jù)《合同》第五條雙方責(zé)任第(一)款第2項內(nèi)容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務(wù)?！逗贤返谖鍡l第(二)款第2項約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計單位、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過。 在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應(yīng)組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。 如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務(wù)，否則，這一義務(wù)就是無本之木。 綜上，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據(jù)，請二審法院依法予以改判。 代理人： 建設(shè)施工合同代理詞范文二 審判長、審判員。 受本案原告委托，經(jīng)人民法院同意，今天依法出庭，就XXX訴寧夏XXX建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，作為其代理人，依據(jù)法律規(guī)定，發(fā)表如下代理意見： 一、被告應(yīng)立即支付拖欠人工費，并承擔(dān)欠款利息。 被告承包寧夏XXX有限公司XX工業(yè)園區(qū)電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經(jīng)被告結(jié)算共計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結(jié)算清單，明確了原告的具體工作項目及所產(chǎn)生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認(rèn)為，原被告之間權(quán)利義務(wù)明確，拖欠事實清楚，被告理應(yīng)按照其出具的人工費結(jié)算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規(guī)定：“當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理。沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息”?！袄膽?yīng)付工程價款之日計付。當(dāng)事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應(yīng)付款時間：(一) 建設(shè)工程已實際交付的，為交付之日。(二) 建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日。(三)建設(shè)工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日”。 根據(jù)以上規(guī)定，原告于20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應(yīng)從該日起承擔(dān)欠款利息。 二、被告托欠的款項，基本上都是農(nóng)民工的血汗錢，繼續(xù)拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務(wù)院和有關(guān)部門三令五申地通知和強調(diào)，從維護社會穩(wěn)定大局的高度，把解決拖欠農(nóng)民工工資問題作為當(dāng)前一項重要而緊迫的任務(wù)，切實維護農(nóng)民工的合法權(quán)益。原告為索要工程款，及時給付農(nóng)民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動于衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認(rèn)為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背后涉及到幾十名農(nóng)民工的利益。因此，請法庭從穩(wěn)定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發(fā)，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。 以上代理意見懇請法庭予以采納。 代理人：劉保平 20xx年1月23日 建設(shè)施工合同代理詞范文三 尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔(dān)任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現(xiàn)就其與被告福州某公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見： 一、關(guān)于廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程工期順延的原因主要是被告要求暫停施工。被告逾期支付工程進度款。因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更。被告逾期供電。工程量增加。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)全部由被告承擔(dān)。 【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預(yù)付款，工程正常開工建設(shè)。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風(fēng)險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應(yīng)天數(shù)?！咀C據(jù)41】 【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，并且該第三筆進度款逾期達302天()?！咀C據(jù)11】 【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協(xié)議，將工期約定為自該補充協(xié)議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應(yīng)當(dāng)支付第5筆進
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1