【正文】 B、就是承包人實際完成的工程量 C、估算的或設計單位預計的工程數(shù)量 D、最終計量時的工程量的凈值 E、投標人投標時的共同基礎 監(jiān)理工程師有權簽發(fā)（ ）。 A、工程移交證書 B、缺陷責任終止 證書 C、最終支付證書 D、最終報表 E、結清單 下列（ ）不屬于合同條件的組成部分。 A、通用條件 B、合同文件 C、專用條件 D、法律法規(guī) 公開招標條件下，所發(fā)布的招標公告主要內容包括（ ）。 A、工程概況 B、項目資金來源 C、投標須知 D、評標辦法 E、招標范圍 公路工程監(jiān)理工程師考試復習指導與核心題解 《工程 合同》 第 9 頁 共 299 頁 采用邀請招標方式選擇施工承包人時，業(yè)主在投標階段的工作包括（ ）。 A、 發(fā)布招標廣告 B、 發(fā)出投標邀請函 C、 進行資格預審 D、 組織現(xiàn) 場考察 E、 召開標前答疑會 某項工程甲乙雙方簽訂了合同，當合同出現(xiàn)變更或解除時，按照《合同法》當事人的責任為（ ）。 A、由提出變更或解除合同的請求方承擔違約責任 B、若甲乙雙方達成變更或解除合同的協(xié)議，即當事人雙方互不承擔責任 C、雙方達成變更或解除合同的協(xié)議，若給對方造成損失，還須由請求方向對方承擔賠償責任 D、不可抗力的原因造成合同的變更或解除，雙方當事人不承擔責任 下列（ ）是對的。 A、標書澄清就是議標 B、投標單位不應提出更改標書或標價的要求 C、投標書中，當小寫金額與大寫金額不一致時，以大寫金額為準 D、不平衡報價對承包人是有利的，但對業(yè)主是不利的 無效合同的確認權歸（ ）。 A、仲裁機構 B、人民法院 C、公證機關 D 、雙方當事人 根據(jù)合同效力不同，一般可分為（ ）。 A、有效合同 B、無效合同 C、可撤消合同 D、口頭協(xié)議 1調整合同價格時依據(jù)的 “ 有效合同價 ” ，是扣除了（ ）后的合同價格。 A、預付款 B、暫定金 C、計日工費用 D、保留金 E、因物價因素 調整的費用 1法定解除合同的條件有（ ）。 A、不可抗力 B、債權人免除債務人的債務 C、在履行期內當事人明示不履行債務 D、合同當事人有違約行為 E、當事人就合同爭議提起訴訟 1《合同法》規(guī)定，合同的標的可以是（ ）。 A、橋梁 B、建設資金 C、工程決算審計報告 D、工程項目 1投標人不得與招標人（ ）。 A、串通投標 B、損害國家利益 C、損害社會公共利益或者他人的合法權益 D、排擠其它投標人公平競爭 公路工程監(jiān)理工程師考試復習指導與核心題解 《工程 合同》 第 10 頁 共 299 頁 1下列 資料中不能作為索賠依據(jù)的是（ ）。 A、投標須知 B、會議紀要 C、業(yè)主口頭承諾 D、合同條款 1合同解除包括（ ）。 A、自愿解除 B、強制解除 C、約定解除 D、法定解除 1下列選項屬于保險除外的有（ ）。 A、設計、制造和安裝錯誤 B、工人、技術人員操作失誤 C、戰(zhàn)爭、罷工、民事騷動 D、電氣短路或其他電氣原因 E、被保險人及其代表人的故意行為及其重大過失 1審核變更工程數(shù)量，監(jiān)理工程師評審的主要依據(jù)是 （ ）。 A、變更通知及變更圖紙 B、設計部門對變更的意見 C、承包人的預算報告 D、監(jiān)理工程師現(xiàn)場計量的結果 1《公路工程國內招標文件范本》（ 2020版 ）中的臨時設施是指（ ）。 A、供電 B、電信設備 C、供水 D、臨時道路 E、污水與垃圾處理 工程質量應當達到合同約定的質量標準，下列（ ）可作為質量評定標準。 A、國家的質量檢驗評定標準 B、施工所在地的地方質量檢驗評定標準 C、專業(yè)的質量檢驗評定標準 D、承包人制定的質量檢驗評定標準 E、 業(yè)主制定的質量檢驗評定標準 三、判斷題（認為下述觀點正確的在括號內劃?√?，錯誤的劃? ” ，判斷準確得分，否則不得分。每題 1分，共 10 分） 工程量清單中有標價的單價或總額包括了合同明示或暗示的所有責任、義務和一般風險。 （ √ ） 損害賠償與支付違約金性質相同。（ ） 依據(jù) FIDIC條款，監(jiān)理工程師有權增加或減少合同中所列出的工程項目中的任何工程量。（ √ ） 監(jiān)理工程師有權免除合同中規(guī)定的承包人的任何義務。（ ） 投標單位給業(yè)主的 優(yōu)惠條件應在投標書內寫明，投標截止后許諾的任何優(yōu)惠條件評標時都不予以考慮。（ √ ） 公路工程監(jiān)理工程師考試復習指導與核心題解 《工程 合同》 第 11 頁 共 299 頁 工程延期的決定，應考慮延誤是否由承包人原因引起且發(fā)生在非關鍵線路上。（ ） 承包人應承擔的風險責任從工程開工時生效，到交工證書簽發(fā)為止。（ ） 合同價格是指中標的承包人在投標書中所報的價格。（ ） 業(yè)主與承包人簽訂施工合同后，應及時通知其他未中標的投標單位，并退還其購買招標文件費用。（ ） 保留金待竣工驗收合格時一次發(fā)還。（ ） 四、簡答題（要求簡明扼要，每題 4分，共 20分） 對承包人進行資格預審時審查的內容包括哪幾方面 ? 答： 對承包人進行資格預審時審查的內容 主要有：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和資質證書、人員素質、設備和技術能力、財務狀況、工程經驗、企業(yè)信譽等。 簡述監(jiān)理工程師與承包人的關系。 答： 監(jiān)理工程師對承包人在工程項目實施全過程中進行施工監(jiān)理（監(jiān)督與管理）。監(jiān)理工程師和承包人的關系是監(jiān)理與被監(jiān)理的關系。承包人應按合同規(guī)定接受監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。 監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出變更通知時主要內容有哪些？ 答： 詳見《監(jiān)理概論》培訓教材。 簡述《公路工程國內招標文件范本 》（ 2020 版）合同條款中規(guī)定的監(jiān)理工程師的職責與權限。 答： 合同條件第 1項規(guī)定 :?監(jiān)理工程師必須履行合同規(guī)定的職責 。 ?該款第2 項還規(guī)定了總監(jiān)理工程師在行使部分職權之前 ,應先取得業(yè)主的專門批準 ,合同條件中涉及監(jiān)理工程師的職責與權限條款很多 ,主要包括 : （ 1）指令權（第 、 、 ）； (2)工程分包的審查與批準 (第 )；（ 3）提供圖紙和批準承包人的設計（第 6條）；（ 4）對不可預見的外界障礙或自然條件的確認 (款 )； (5)對進度計劃的審查、監(jiān)督 (第 1 46條 )；（ 6）對 承包人代表和雇員的監(jiān)管 (第 116 條 )；〈 7〉提供放線資料并對承包人的施工定線或放樣進行檢查驗收〈第 款〉； (8)檢查工程保險辦理的情況 (第 25條 )； (9)對用于工程的材料、設備及工藝的檢驗 (第 、371款 )； (10)有權拒收不合格的材料和設備〈第 〉；〈 11〉對隱蔽工程的檢查〈第 38條〉； (12)指令暫時停工 (第 )； (13)簽發(fā)開工令 (第 )； (14)審批工程延期 (第44條 )； (15)指令和監(jiān)督承包人修復缺陷 (第 49條 )； (16)指令變更 (第 51條 )； (17)確定變公路工程監(jiān)理工程師考試復習指導與核心題解 《工程 合同》 第 12 頁 共 299 頁 更工程的價格 (第 、 條 )； (18)批準使用計日工 (第 52。 4款 )； (19)對費用索賠的處理 (第 53條 ) ；〈 20〉對承包人在現(xiàn)場的裝備 ,臨時工程和材料的控制〈第 〉； (21)對工程計量的審核 (第 56條 )； (22)對 暫定金額 的使用批準權 (第 58條 )； (23)支付證書的簽認〈第 60條〉；〈 24〉對解除承包人缺陷責任的核報 (第 )； (25)對承包人嚴重違約的證明 (第 款 )；〈 26〉在合同終止后 ,對業(yè)主和承包人雙方債權債務的認證〈第 款〉； (27)對合同糾紛的裁定〈第 〉。 工程承包合同的類型（按計價方式劃分）有哪些 ?其中最廣泛使用的合同類型是什么 ? 答： 總價合同 即按雙方商定的總價承包工程。特點是以圖紙和技術規(guī)范為依據(jù)，明確承包內容和計算包價，簽約時一次包死，管理方式簡單，但未知因素較多，承包商考慮的風險系數(shù)大，不利于降低工程造價。 單價合同 即由業(yè)主開列有工程細目的工程量清單，交投標單位報價，從中選擇一家總報價低且各方面條件較優(yōu)越的投標方承包工程，施工中按實際完成的工程數(shù)量和工程量清單中的單價結算。能避免工程變更給承包商帶來的風險，有利于降低風險報價，但承包商 的不平衡報價可能造成業(yè)主支付不必要的高單價費用，管理工作量大。還有一種 成本加酬金合同 。 其中最廣泛使用的合同類型 是 單價合同 。 五、綜合分析題（按所給問題的背景資料，正確分析并回答問題，每題 10分，共 20分） 監(jiān)理工程師對已經檢驗的隱蔽工程某部位施工質量產生懷疑，要求承包人進行剝露重新檢驗。檢驗結果表明施工質量存在缺陷，承包人按工程師的指示修復后再次覆蓋。監(jiān)理工程師如何看待增加的成本和延誤的工期？ [參考答案 ]： 根據(jù) FIDIC條件（ 剝露和開孔 ）規(guī)定： 承包商應按工程師可能隨時發(fā)出的指示，移去工程 的任何部分的覆蓋物，或在其內或貫穿其中開孔，并應將該部分恢復原狀和使之完好。如果任何這部分根據(jù) 38． 1款 的要求已經覆蓋或掩蔽，并經查明其施工符合合同要求，則工程師應在及時與雇主和承包商協(xié)商之后，確定承包商由于該項剝露、在其內或貫穿其中開孔、恢復原狀和使之完好所開支的費用總額，并應將此總額增加在合同價格中，工程師應將此情況相應地通知承包商 ，同時將一份副本呈交雇主。任何其它情況下的一切費用均應由承包商承擔。 根據(jù)題目中的背景可知：檢驗結果表時質量存在缺陷，因此對增加的成本和延誤的工期不予補償，由承包人負擔。 某橋梁施工時， B工作面發(fā)生了以下原因引起停工： ① —— ，因監(jiān)理工程師遲交圖紙停工 10天； ② —— ，因工地下了特大暴雨停工8天； ③ —— ，因承包人施工設備出故障停工 5天。試分析監(jiān)理工程師公路工程監(jiān)理工程師考試復習指導與核心題解 《工程 合同》 第 13 頁 共 299 頁 應批準承包人延期多少天及原因。 [參考答案 ]： 對事件一即監(jiān)理工程師遲交圖紙停工 10天，應批準延期，因為這不是承包人的責任或應承擔的風險造成的；對事件二因為下了特大暴雨是承包商應該考慮到即合理預見到的，不是不可預見的障礙或風險，所以不能批準延期；對事件三因承包人施工設備出故障停工 5天，是承包人的原因造成的，所以也不能批準延期。 所以監(jiān)理工程師應該同意批準承包人延期 10天。 公路工程監(jiān)理工程師考試復習指導與核心題解 《工程 合同》 第 14 頁 共 299 頁 2020 年公路水運工程監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試 公路合同管理試卷 一、單選題（每題 1 分，共 20 分） 組織辦理竣工驗收的費用由（ ）承 擔。 A、承包人 B、監(jiān)理 C、業(yè)主 D、上級主管部門 以下哪一項不屬于工程變更范圍？（ ） A、合同中所列出的工程項目中任何工程數(shù)量的增加或減少 B、取消合同中任何部分的工作細目的工作 C、改變合同中任何工作的性質、質量及種類 D、為完成工程進度而增加資源投入 FIDIC 合同條件規(guī)定，承包人的施工雖已達到基本竣工的條件，但由于非承包人原因的外部客觀條件影響不能進行竣工檢驗．對該部分工程監(jiān)理工程師應認為（ ）。 A、已經竣工不需再進行竣工檢驗 B、需經檢 驗后才能判定是否竣工 C、已經竣工但還需進行竣工檢驗 D、尚未竣工 工程一切險中的意外事故，包括火災和（ ）或飛機墜毀。 A、地震 B、雷擊 C、地崩 D、飛行物體墜落 依法必須招標的國際招標項目的招標公告應在以下報刊上發(fā)布：（ ）。 A、中國經濟導報 B、中國建設報 C、中國日報 D、中國交通報 專業(yè)監(jiān)理工程師應對按工程量清單的分項工程進行一次系統(tǒng)的檢查驗收。檢查合格后，提請高級駐地監(jiān)理工程師簽發(fā)（ ）。 A、中間交工證書 B、分項工程交工證書 C、部分 工程交工證書 D、單項工程交工證書 暫定金額由（ ）批準使用。 A、業(yè)主 B、總承包人 C、監(jiān)理工程師 D、業(yè)