【正文】 法定代表人（簽字或蓋章）： 授權(quán)代理人：（職務(wù)） 授權(quán)代理人： （職務(wù)） （簽字） （簽字） 附件4：工程管理月度評定工作規(guī)程 一、目的：通過對現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、工程進(jìn)度等方面檢查評定，找出工程管理上的薄弱環(huán)節(jié)，采取預(yù)防措施和整改措施，確保工程質(zhì)量與進(jìn)度滿足客戶需求。（五）當(dāng)變更、簽證的工作內(nèi)容完成之后，乙方要及時(shí)督促監(jiān)理和甲方現(xiàn)場工程師在完工5日內(nèi)簽字確認(rèn)，否則甲方可以不予審核費(fèi)用。（二）甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下：（甲方印章式樣） （乙方印章式樣）（三）合同履約中，甲、乙雙方填制的變更、簽證通知單都應(yīng)使用本協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)表格（簽約時(shí)另附），否則甲方可以不予審核費(fèi)用，乙方可以不予接受。本合同作為施工合同附件，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方共同簽署。本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后止。雙方約定：本合同由雙方或雙方上級單位的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。違約責(zé)任(1)甲方及其工作人員違反本廉政合同第一、二條，按管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)、政紀(jì)或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；給乙方單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償。(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人員參加超標(biāo)準(zhǔn)宴請及娛樂活動(dòng)。乙方義務(wù)(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈(zèng)禮金、有價(jià)證券、貴重禮品。(2)甲方工作人員不得參加乙方安排的超標(biāo)準(zhǔn)宴請和娛樂活動(dòng)；不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。(6)發(fā)現(xiàn)對方嚴(yán)重違反本合同義務(wù)條款的行為，有向其上級有關(guān)部門舉報(bào)、建議給予處理并要求告知處理結(jié)果的權(quán)利。(4)建立健全廉政制度，開展廉政教育，設(shè)立廉政告示脾，公布舉報(bào)電話，監(jiān)督并認(rèn)真查處違法違紀(jì)行為。(2)嚴(yán)格執(zhí)行施工的合同文件，自覺按合同辦事。甲 方(公章)： 乙 方(公章)：法定代表人(簽字或蓋章)： 法定代表人(簽字或蓋章)：年 月 日　　　　　　　　　 年 月 日附件2：廉潔合作協(xié)議為做好工程建設(shè)中的黨風(fēng)廉政建設(shè)，保證工程高效優(yōu)質(zhì)，保證建設(shè)資金的安全和有效使用以及投資效益，工程發(fā)包人 (以下簡稱“甲方”)與承包人 (以下簡稱“乙方”)，特訂立如下協(xié)議。（每次支付時(shí)扣除相應(yīng)時(shí)段我公司墊付應(yīng)由乙方承擔(dān)的維修費(fèi)用）。質(zhì)量保修金銀行利率 不計(jì) 。保修期內(nèi)因乙方工程質(zhì)量而保修的，相應(yīng)保修期從修復(fù)之日起計(jì)算，時(shí)間順延。 綠化種植工程在保修期內(nèi)應(yīng)達(dá)到2級養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。三、質(zhì)量保修責(zé)任屬于保修范圍和內(nèi)容的項(xiàng)目，乙方應(yīng)在接到保修通知之日后24小時(shí)內(nèi)派人修理。凡屬于乙方原因造成的各部位的質(zhì)量問題或其他缺陷，及由此維修造成甲方和業(yè)主的全部損失，均屬于乙方保修責(zé)任范圍；不屬于乙方責(zé)任，但是經(jīng)由雙方協(xié)商由乙方施工的，乙方應(yīng)配合維修，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。乙方承諾：對月度綜合檢查的質(zhì)量評定和分部分項(xiàng)工程、單位工程的質(zhì)量評定，按甲方《工程管理月度評定工作規(guī)程》和《工程質(zhì)量驗(yàn)收評定工作規(guī)程》（見附件）實(shí)行獎(jiǎng)罰。十四、合同份數(shù)合同一式捌份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)肆份， 十五、補(bǔ)充條款乙方在施工過程中不得轉(zhuǎn)包，局部工程、特殊工程轉(zhuǎn)包時(shí)其內(nèi)容及單位應(yīng)在投標(biāo)書中說明，分包單位不得越級分包和再次轉(zhuǎn)包，乙方對分包單位的工程質(zhì)量、造價(jià)、安全、工期負(fù)全部責(zé)任。（2）履約保證金在工程通過竣工驗(yàn)收后10個(gè)工作日退還給乙方，不計(jì)利息。十三、擔(dān)保（1）乙方向甲方提供履約擔(dān)保，擔(dān)保方式為：履約保證金，保證金數(shù)額為合同總價(jià)的[10%]。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。爭議（1）雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地人民法院訴訟解決。十一、爭議與違約責(zé)任：違約（1）工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程承包總金額的1‰向甲方支付違約金，并承擔(dān)因此給造成的一切損失；如甲方原因造成工期延誤，經(jīng)監(jiān)理公司和甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延，但甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。（4）審價(jià)服務(wù)收費(fèi)中的基本費(fèi)由甲方承擔(dān)，核減超過送審造價(jià)的5％及核增而收取的追加費(fèi)用由乙方承擔(dān)，甲方從應(yīng)付工程價(jià)款中扣除。（3）甲方自收到完整、有效的結(jié)算資料之日起60天內(nèi)完成內(nèi)部審核，并將乙方提交的全部結(jié)算資料移交給具有相應(yīng)審價(jià)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)依據(jù)其審價(jià)程序進(jìn)行建設(shè)工程審價(jià)，并按期向甲方、乙方提交工程竣工結(jié)算審核報(bào)告。植物丟失、損壞或枯死的樹木和花草不得重復(fù)計(jì)量，為使植物成活而進(jìn)行的所有換土不單獨(dú)計(jì)量（已視其進(jìn)入各項(xiàng)目單價(jià)之中）。（3）其他工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)行國家規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（a）承包人在負(fù)責(zé)完成從植物初始種植到缺陷責(zé)任期終止這段時(shí)間內(nèi)的養(yǎng)護(hù)和管理工作，向監(jiān)理工程師提示綠化工程的竣工驗(yàn)收報(bào)告。十、 竣工驗(yàn)收及結(jié)算 竣工驗(yàn)收（1）乙方在完成合同約定的所有施工內(nèi)容后，在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)撤除全部施工人員、機(jī)械設(shè)備和剩余材料（除工程收尾所需的以外），并將所有承包范圍內(nèi)工程清理干凈，如乙方不能及時(shí)拆除或清理，造成的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。（2） 設(shè)計(jì)變更涉及新增項(xiàng)目，原合同中無適用的價(jià)格，則乙方在收到相關(guān)變更《工程聯(lián)系單》后3天內(nèi)，向甲方提出確定新增項(xiàng)目單價(jià)的報(bào)告，若合同中有相似與新增項(xiàng)目的價(jià)格，則參照類似價(jià)格確定新增項(xiàng)目單價(jià)；若合同中無類似價(jià)格，則雙方協(xié)商確定。應(yīng)甲方要求的變更導(dǎo)致的費(fèi)用增加和乙方的損失，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。因擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失，由乙方承擔(dān)，延誤工期不予順延。屬乙方超額訂購或超額使用的，使用量大于核定用量，則超出部分用量由乙方承擔(dān)，超出部分對應(yīng)的材料、設(shè)備、苗木價(jià)款在工程結(jié)算款中扣除。（3）甲供材料、設(shè)備、苗木按甲方“實(shí)際采購價(jià)格”、“核定用量”計(jì)入合同結(jié)算總價(jià)，僅計(jì)稅金后（不計(jì)其他任何費(fèi)用），按照“實(shí)際采購價(jià)格”、“核定用量”計(jì)算所得價(jià)款退還給甲方。如乙方因不及時(shí)上報(bào)供貨計(jì)劃而造成的工期延誤，其工期責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。 甲方采購材料、設(shè)備、苗木（1）乙方應(yīng)在圖紙會(huì)審后15天內(nèi)編制甲供材料、設(shè)備、苗木供貨計(jì)劃，明確數(shù)量、規(guī)格、到貨時(shí)間，并報(bào)甲方審核，乙方不及時(shí)上報(bào)或上報(bào)材料數(shù)量、規(guī)格、到貨時(shí)間有誤，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。（4）以暫定價(jià)形式進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)的甲定乙供材料、設(shè)備、苗木，甲方證實(shí)市場上能夠按甲方簽證給乙方的價(jià)格購買該材料、設(shè)備、苗木，并將有關(guān)信息通知乙方，而乙方仍拒絕購買，則該種材料、設(shè)備、苗木改為甲方供貨，費(fèi)用按合同價(jià)格從合同價(jià)款中扣除，并向乙方收取該材料、設(shè)備、苗木采購金額20%的違約金，由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé)。 （2）以暫定價(jià)形式進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)的甲定乙供材料、設(shè)備、苗木，甲方完成材料選擇、簽證價(jià)格并通知乙方后，乙方超過20天未定貨，此后該材料、設(shè)備、苗木因市場原因漲價(jià)造成的損失由乙方承擔(dān)。八、 材料設(shè)備供應(yīng) 乙方采購的材料、設(shè)備、苗木（1）乙方采購的設(shè)備、材料、苗木規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙和本合同要求，品牌、產(chǎn)地應(yīng)與投標(biāo)書相符，若不相符，甲方及委托的監(jiān)理公司有權(quán)不予驗(yàn)收。 在支付進(jìn)度款同時(shí)，乙方應(yīng)與甲方結(jié)清當(dāng)期現(xiàn)場施工用水電費(fèi)、生活用水電費(fèi)，否則不予支付工程進(jìn)度款。（每次支付時(shí)扣除乙方未按約承擔(dān)保修義務(wù)而由甲方墊付的、本應(yīng)由乙方承擔(dān)的維修費(fèi)用）。（2） 工程竣工驗(yàn)收全部合格，竣工資料交付齊全、正確、有效、手續(xù)完備后[ ]日內(nèi)，支付至已完工程量所對應(yīng)工程款的80%。七、 合同價(jià)款的支付方式 本工程無預(yù)付款。（5）措施費(fèi)均為稅后的包干價(jià)，不得因設(shè)計(jì)變更而調(diào)增。（3）綜合單價(jià)中包含“甲定乙供暫定價(jià)材料”的價(jià)格調(diào)整方式：原綜合單價(jià)組價(jià)方式不變，發(fā)包人根據(jù)實(shí)際選用材料的簽證價(jià)格，僅對材料價(jià)格按實(shí)進(jìn)行調(diào)整，并對材料差價(jià)部分補(bǔ)計(jì)稅金，其余費(fèi)用一律不得調(diào)整。]或約定按其他約定的方式執(zhí)行。由乙方包工、包料、包機(jī)械、包管理、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工等、包驗(yàn)收等直至竣工驗(yàn)收交付使用以及維保期間的所有費(fèi)用。六、 合同價(jià)款 本合同采用 [固定總價(jià)] 合同。 發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知甲方，同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。 貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針，做好各項(xiàng)防護(hù)工作，安全生產(chǎn)做到經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化。五、 施工安全保證措施及事故處理 安全文明施工，杜絕死亡、重傷事故發(fā)生。⑥