【正文】 法定代表人（簽字或蓋章）： 授權代理人：（職務） 授權代理人： （職務） （簽字） （簽字） 附件4：工程管理月度評定工作規(guī)程 一、目的：通過對現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、工程進度等方面檢查評定，找出工程管理上的薄弱環(huán)節(jié)，采取預防措施和整改措施，確保工程質(zhì)量與進度滿足客戶需求。（五）當變更、簽證的工作內(nèi)容完成之后，乙方要及時督促監(jiān)理和甲方現(xiàn)場工程師在完工5日內(nèi)簽字確認，否則甲方可以不予審核費用。（二）甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下：（甲方印章式樣） （乙方印章式樣）（三）合同履約中，甲、乙雙方填制的變更、簽證通知單都應使用本協(xié)議的標準表格（簽約時另附），否則甲方可以不予審核費用，乙方可以不予接受。本合同作為施工合同附件，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方共同簽署。本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收后止。雙方約定：本合同由雙方或雙方上級單位的紀檢監(jiān)察機關負責監(jiān)督執(zhí)行。違約責任(1)甲方及其工作人員違反本廉政合同第一、二條，按管理權限，依據(jù)有關規(guī)定給予黨紀、政紀或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任；給乙方單位造成經(jīng)濟損失的，應予以賠償。(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。乙方義務(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。(2)甲方工作人員不得參加乙方安排的超標準宴請和娛樂活動；不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。(6)發(fā)現(xiàn)對方嚴重違反本合同義務條款的行為，有向其上級有關部門舉報、建議給予處理并要求告知處理結果的權利。(4)建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示脾，公布舉報電話，監(jiān)督并認真查處違法違紀行為。(2)嚴格執(zhí)行施工的合同文件，自覺按合同辦事。甲 方(公章)： 乙 方(公章)：法定代表人(簽字或蓋章)： 法定代表人(簽字或蓋章)：年 月 日　　　　　　　　　 年 月 日附件2：廉潔合作協(xié)議為做好工程建設中的黨風廉政建設，保證工程高效優(yōu)質(zhì)，保證建設資金的安全和有效使用以及投資效益，工程發(fā)包人 (以下簡稱“甲方”)與承包人 (以下簡稱“乙方”)，特訂立如下協(xié)議。（每次支付時扣除相應時段我公司墊付應由乙方承擔的維修費用）。質(zhì)量保修金銀行利率 不計 。保修期內(nèi)因乙方工程質(zhì)量而保修的，相應保修期從修復之日起計算，時間順延。 綠化種植工程在保修期內(nèi)應達到2級養(yǎng)護標準。三、質(zhì)量保修責任屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，乙方應在接到保修通知之日后24小時內(nèi)派人修理。凡屬于乙方原因造成的各部位的質(zhì)量問題或其他缺陷，及由此維修造成甲方和業(yè)主的全部損失，均屬于乙方保修責任范圍；不屬于乙方責任，但是經(jīng)由雙方協(xié)商由乙方施工的，乙方應配合維修，費用由責任方承擔。乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。乙方承諾：對月度綜合檢查的質(zhì)量評定和分部分項工程、單位工程的質(zhì)量評定，按甲方《工程管理月度評定工作規(guī)程》和《工程質(zhì)量驗收評定工作規(guī)程》（見附件）實行獎罰。十四、合同份數(shù)合同一式捌份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)肆份， 十五、補充條款乙方在施工過程中不得轉包，局部工程、特殊工程轉包時其內(nèi)容及單位應在投標書中說明，分包單位不得越級分包和再次轉包，乙方對分包單位的工程質(zhì)量、造價、安全、工期負全部責任。（2）履約保證金在工程通過竣工驗收后10個工作日退還給乙方，不計利息。十三、擔保（1）乙方向甲方提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金，保證金數(shù)額為合同總價的[10%]。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。爭議（1）雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地人民法院訴訟解決。十一、爭議與違約責任：違約（1）工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程承包總金額的1‰向甲方支付違約金，并承擔因此給造成的一切損失；如甲方原因造成工期延誤，經(jīng)監(jiān)理公司和甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。（4）審價服務收費中的基本費由甲方承擔，核減超過送審造價的5％及核增而收取的追加費用由乙方承擔，甲方從應付工程價款中扣除。（3）甲方自收到完整、有效的結算資料之日起60天內(nèi)完成內(nèi)部審核，并將乙方提交的全部結算資料移交給具有相應審價資質(zhì)的中介機構依據(jù)其審價程序進行建設工程審價，并按期向甲方、乙方提交工程竣工結算審核報告。植物丟失、損壞或枯死的樹木和花草不得重復計量，為使植物成活而進行的所有換土不單獨計量（已視其進入各項目單價之中）。（3）其他工程驗收標準按現(xiàn)行國家規(guī)范及行業(yè)標準。（a）承包人在負責完成從植物初始種植到缺陷責任期終止這段時間內(nèi)的養(yǎng)護和管理工作，向監(jiān)理工程師提示綠化工程的竣工驗收報告。十、 竣工驗收及結算 竣工驗收（1）乙方在完成合同約定的所有施工內(nèi)容后，在甲方規(guī)定的時間內(nèi)撤除全部施工人員、機械設備和剩余材料（除工程收尾所需的以外），并將所有承包范圍內(nèi)工程清理干凈，如乙方不能及時拆除或清理，造成的費用均由乙方承擔。（2） 設計變更涉及新增項目，原合同中無適用的價格，則乙方在收到相關變更《工程聯(lián)系單》后3天內(nèi)，向甲方提出確定新增項目單價的報告，若合同中有相似與新增項目的價格，則參照類似價格確定新增項目單價；若合同中無類似價格，則雙方協(xié)商確定。應甲方要求的變更導致的費用增加和乙方的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。因擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤工期不予順延。屬乙方超額訂購或超額使用的，使用量大于核定用量，則超出部分用量由乙方承擔，超出部分對應的材料、設備、苗木價款在工程結算款中扣除。（3）甲供材料、設備、苗木按甲方“實際采購價格”、“核定用量”計入合同結算總價，僅計稅金后（不計其他任何費用），按照“實際采購價格”、“核定用量”計算所得價款退還給甲方。如乙方因不及時上報供貨計劃而造成的工期延誤，其工期責任由乙方負責。 甲方采購材料、設備、苗木（1）乙方應在圖紙會審后15天內(nèi)編制甲供材料、設備、苗木供貨計劃，明確數(shù)量、規(guī)格、到貨時間，并報甲方審核，乙方不及時上報或上報材料數(shù)量、規(guī)格、到貨時間有誤，責任由乙方負責。（4）以暫定價形式進入投標報價的甲定乙供材料、設備、苗木，甲方證實市場上能夠按甲方簽證給乙方的價格購買該材料、設備、苗木，并將有關信息通知乙方，而乙方仍拒絕購買，則該種材料、設備、苗木改為甲方供貨，費用按合同價格從合同價款中扣除，并向乙方收取該材料、設備、苗木采購金額20%的違約金，由此造成的工期延誤由乙方負責。 （2）以暫定價形式進入投標報價的甲定乙供材料、設備、苗木，甲方完成材料選擇、簽證價格并通知乙方后，乙方超過20天未定貨，此后該材料、設備、苗木因市場原因漲價造成的損失由乙方承擔。八、 材料設備供應 乙方采購的材料、設備、苗木（1）乙方采購的設備、材料、苗木規(guī)格、質(zhì)量應符合國家標準、設計圖紙和本合同要求，品牌、產(chǎn)地應與投標書相符，若不相符，甲方及委托的監(jiān)理公司有權不予驗收。 在支付進度款同時，乙方應與甲方結清當期現(xiàn)場施工用水電費、生活用水電費，否則不予支付工程進度款。（每次支付時扣除乙方未按約承擔保修義務而由甲方墊付的、本應由乙方承擔的維修費用）。（2） 工程竣工驗收全部合格，竣工資料交付齊全、正確、有效、手續(xù)完備后[ ]日內(nèi)，支付至已完工程量所對應工程款的80%。七、 合同價款的支付方式 本工程無預付款。（5）措施費均為稅后的包干價，不得因設計變更而調(diào)增。（3）綜合單價中包含“甲定乙供暫定價材料”的價格調(diào)整方式：原綜合單價組價方式不變，發(fā)包人根據(jù)實際選用材料的簽證價格，僅對材料價格按實進行調(diào)整，并對材料差價部分補計稅金，其余費用一律不得調(diào)整。]或約定按其他約定的方式執(zhí)行。由乙方包工、包料、包機械、包管理、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工等、包驗收等直至竣工驗收交付使用以及維保期間的所有費用。六、 合同價款 本合同采用 [固定總價] 合同。 發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。 貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，做好各項防護工作，安全生產(chǎn)做到經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化。五、 施工安全保證措施及事故處理 安全文明施工，杜絕死亡、重傷事故發(fā)生。⑥、要求包種包活，養(yǎng)護期二年。 ④、花叢