【正文】 價單確定的總金額 (含工程款總額和增加項目金額 )的 %，即 元。 第二次 :木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額 (含工程款總額和增加項目金額 )的 %，即 元。 第三次 :扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額 (含工程款總額和增加項目金額 )的 %，即 元。 第四次 :工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額 (含工程款總額和增加項目金額 )的 5%，即 元。 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。 甲方接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。 工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一收據。 甲方所支付的工程 款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月 第九條雙方責任和工期延誤處理 以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延 : (1)不能提供水、電 。 (2)不能保證每天 8 小時以上工作時間 (含加班 )。 (3)不能按期提供自購材料、設備 。 (4)不能按期支付工程款影響正常施工的 。 (5)因甲方原因變更設計、增加施工項目 。 (6)同意工期順延的其他情況。 (7)逾期驗收或無故怠于驗收 。 (8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。 對以下原因造成工期延誤， 工期不順延 : (1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延 。 (2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。 (3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責 。 (4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償 。 (5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責。 (6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金 _______元。 由于 乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金 _______元。 第十條 關于設計和施工及驗收的約定 乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。 乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工 (安裝 )。 施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。 乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料 耗損、費用損失等清單，并報告甲方。 甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。 隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。 甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。 工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。 甲方應在接到通知后 天內驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。 如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。 如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相 關費用。 雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。 第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。 第十二條合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決 。也可由東莞市裝飾協會調解 。協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。 第十三條 附則 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。 本合同簽訂后工程不得轉包。 本合同一式 _貳 __份，雙方各執(zhí) __壹 __份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 甲方 :_________ ___(簽字 ) 乙方 :東莞 裝飾工程有限公司 (蓋章 ) 法定代理人 : 法定代理人 :_____________ 委托代理人 :_____________ 委托代理人 :_____________ 地址 : 地址 : 市 鎮(zhèn) 路 電話 : 電話 : 裝飾工程承包合同范本