建設(shè)工程施工合同協(xié)議書-資料下載頁
2025-08-10 21:07本頁面
【正文】 續(xù)施工。如停工責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期順延。停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。第十七條 工期順延對一下造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。 工程量變化和設(shè)計(jì)變更。 一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電累計(jì)超過24小時(shí)。 不可抗力。 合同約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。 甲方分包工程造成的工程延誤。第十八條 隱蔽工程，中間驗(yàn)收對隱蔽工程，乙方應(yīng)提前一天通知甲方及監(jiān)理，甲方與監(jiān)理驗(yàn)收合格并簽字后，方可進(jìn)行下一道工序的施工。對中間驗(yàn)收分為：基礎(chǔ)驗(yàn)收，主體驗(yàn)收。第十九條 竣工驗(yàn)收 工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工有關(guān)規(guī)定，向甲方提交竣工圖，甲方收到驗(yàn)收報(bào)告后組織有關(guān)部門驗(yàn)收。驗(yàn)收提出的修改意見，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行修改，并承擔(dān)全部修改費(fèi)用。第二十條 合同文件及解釋順序合同協(xié)議書；中標(biāo)通知書；投標(biāo)書及附件。本合同專用條款；本合同通用條款；標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；圖紙；工程量清單；工程報(bào)價(jià)或預(yù)算書；工程洽商、變更等書面協(xié)議或文件，視為本合同的組成部分。第二十一條 保密條款甲乙雙方都不得將本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露，否則，將視為違約，守約方有權(quán)利向違約方提出賠償。第二十二條 合同生效與終止本合同自簽字之日起生效。在竣工驗(yàn)收后乙方將工程交付甲方，甲方支付工程款完畢后，除有關(guān)保修條款仍然生效外，其他條款即告終止；保修期滿后，有關(guān)保修條款終止。第二十三條 本協(xié)議為施工合同的組成部分，與施工合同具有同等法律效力如本協(xié)議與施工合同、招標(biāo)文件、投標(biāo)書中內(nèi)容有不同時(shí)，以本協(xié)議為準(zhǔn)，并具有優(yōu)先解釋權(quán)。本協(xié)議未盡事項(xiàng)雙方另行協(xié)商解決。第二十四條 雙方爭議要求雙方約定在履行合同過程產(chǎn)生爭議時(shí)，雙方協(xié)商解決，解決不成，由甲乙雙方人民法院裁決。第二十五條 合同分?jǐn)?shù)本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份。甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1