室外管網(wǎng)施工合同范本-資料下載頁
2025-08-28 13:01本頁面
【導讀】設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。工、包料、包工期、包質量、包驗收、包安全的承包形式。網(wǎng)安裝工程、室外消防設施安裝工程。共同簽字確認，并作為結算依據(jù)。各工序由甲方驗收同意后，進行下一道工序施工。未經(jīng)甲方同意造成損失。甲方此時僅對外觀和數(shù)量進行驗收確認，質量擔保責任按國。家相關規(guī)定執(zhí)行。式通知乙方，乙方在收到甲方書面通知后一日內須采取有效措施糾正。甲方審定的作為結算價。質量問題日內全部結清，不計息。具體付款金額和時間雙方另行協(xié)。絕任何違法、違章事故發(fā)生。延誤或其他損失的，乙方應予賠償。求更換之日起日內更換。合同具有同等法律效力。因履行合同產(chǎn)生的爭議，雙方應盡量協(xié)商，協(xié)商
【正文】 造成的損失由乙方全部承擔。 乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程預算總價百分之 向甲方支付違約金。 乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續(xù)停工 個工作日以上的，甲方有權解除合同，甲方解除合同的，乙方應向甲方支付工程預算總價款的 3%作為違約金，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙 方應予賠償。 6 乙方中途擅自更換工程主要負責人，或乙方現(xiàn)場代表不配合甲方工作或不能勝任工作的，甲方有權要求乙方更換相應人員，乙方應在甲方要求更換之日起 日內更換。否則，甲方有權要求停工或解除合同，由此造成的工期延誤的違約責任及甲方的損失由乙方承擔。 乙方擅自把工程分包或轉包給其他任何單位，甲方有權解除合同，乙方應按工程預算總價款的 %向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的一切損失。 十一、 本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié) 議與本合同具有同等法律效力。因履行合同產(chǎn)生的爭議，雙方應盡量協(xié)商，協(xié)商不成時，則向本工程所在地法院申請訴訟解決。 十二、 本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效 。 甲方（簽章）： 乙方（簽章）： 負責人： 負責人： 年 月 日 年 月 日
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1