建筑裝飾施工合同樣本新-資料下載頁
2024-12-17 00:15本頁面
【正文】 ____人民法院起訴。
十五、不可抗力
不可抗力包括因戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包方承包方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)、以及臺(tái)風(fēng)、洪水、地震、大暴雨等自然災(zāi)害。
因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān)：
（1）工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失以及運(yùn)至施工的材料和待安裝的設(shè)備的損失、由發(fā)包方承擔(dān)；
（2）發(fā)包方承包人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；
（3）承包方機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由承包方承擔(dān)；
（4）停工期間，承包方應(yīng)監(jiān)理工程師要求留在施工場(chǎng)地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費(fèi)用由發(fā)包方承擔(dān)；
（5） 工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由發(fā)包方承擔(dān)；
（6） 延誤的工期相應(yīng)順延；
因合同方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。
十六、工程質(zhì)量保修
外墻涂料保修期壹年。
雙方約定承包方向發(fā)包方支付工程質(zhì)量保修金額_______________在竣工驗(yàn)收合格后半年一次性退還給承包方。
十七、合同份數(shù)
本合同一式六份，正本三份，副本三份
發(fā)包方（章）： 承包方（章）：
發(fā)包方代表： 承包方代表：
年 月 日
第 8 頁 共 8 頁
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1