【文章內(nèi)容簡介】 算成本為基礎(chǔ)，強(qiáng)化施工過程中各環(huán)節(jié)的管理與控制，確保內(nèi)控預(yù)算成本的實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目部及內(nèi)部承包人應(yīng)當(dāng)及時(shí)有效地控制訴訟風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施防止法院按照民事起訴書、已生效的判決書、調(diào)解書、仲裁裁決書等法律文書凍結(jié)公司賬戶、進(jìn)行執(zhí)行扣劃等不利于公司經(jīng)營的事件。如發(fā)生上述風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目部及內(nèi)部承包 人必須采取有效手段，解除賬戶查封、防止執(zhí)行扣劃。如 8 對公司造成損失，公司將向該單位收取一定的資金占用費(fèi)作為處罰，以彌補(bǔ)相關(guān)損失。 導(dǎo)致公司賬戶被法院凍結(jié)但未被執(zhí)行扣劃的，項(xiàng)目部及內(nèi)部承包人應(yīng)采取有效手段解除賬戶查封或變更保全措施。公司要求的時(shí)限是：京內(nèi)案件在十個(gè)工作日內(nèi)完成，京外案件在十五個(gè)工作日內(nèi)完成。未按要求完成的，公司按以下標(biāo)準(zhǔn)向該項(xiàng)目部及內(nèi)部承包人收取一定的資金占用費(fèi)：京內(nèi)案件在十五個(gè)工作日內(nèi)完成，京外案件在二十個(gè)工作日內(nèi)完成的，公司收取被凍結(jié)金額的百分之十作為資金占用費(fèi)。京內(nèi)案件超過十五個(gè)工作日完成 ，京外案件超過二十個(gè)工作日完成的，公司收取被凍結(jié)金額的百分之二十作為資金占用費(fèi)。若京內(nèi)案件和京外案件超過三十個(gè)工作日仍未解除查封等措施的，公司法律事務(wù)部將接手處理，此期間所發(fā)生的一切費(fèi)用，均由項(xiàng)目部及內(nèi)部承包人無條件承擔(dān)。上述資金占用費(fèi)不足以彌補(bǔ)公司損失及支出的，公司將扣劃項(xiàng)目部的資金作為補(bǔ)償。 公司賬戶直接被法院執(zhí)行扣劃的，項(xiàng)目部及內(nèi)部承包人應(yīng)積極與法院、原告溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施減少給付金額。在執(zhí)行期內(nèi)，項(xiàng)目部及內(nèi)部承包人給付金額少于實(shí)際執(zhí)行扣劃額的，公司將視情況不作處罰，否則公司 將向該項(xiàng)目部及內(nèi)部承 包人收取扣劃金額的百分之十作為處罰。 除上述情形外，項(xiàng)目部及內(nèi)部承包人給公司造成損失的，公司將視具體情況予以處罰。 第十條 有關(guān)款項(xiàng)的支付與結(jié)算方式 工程款必須先打入甲方帳戶。甲方在收到建設(shè)單位支付的工程款后，按照本合同約定的支付預(yù)算按比例扣除 管理費(fèi) 、 應(yīng)繳稅費(fèi) 及其他相關(guān)款項(xiàng)后 ，按公司相關(guān)規(guī)定安排支付， 由項(xiàng)目部按資金支付計(jì)劃?？顚Ｓ?。 本工程按每次工程 款收款總額扣取 15%的勞務(wù)費(fèi)預(yù)留金，用于 本工程勞務(wù)費(fèi)的專項(xiàng)支付，避免勞務(wù)糾紛的情況發(fā)生。 9 乙方自籌的資金必須先打入甲方賬戶， 日后 轉(zhuǎn)入公司項(xiàng)目部專用帳戶， 由項(xiàng)目部按資金支付計(jì)劃專款專用。 此部分資金（包括向甲方的借款）不扣除 管理費(fèi) 、應(yīng)繳稅費(fèi) 。 乙方承包的工程未達(dá)到建設(shè)工程施工合同和本承包合同中有關(guān)質(zhì)量、安全、工期等的要求而被處罰時(shí)，甲方有權(quán)直接從 工程保證金 中扣取罰款。 乙方在本項(xiàng)目完成上繳 管理費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi) ，債權(quán)得到確認(rèn)及債務(wù)清償完畢后，方可按本合同約定領(lǐng)取和分配超額利潤，并依法納稅。 第十 一 條 合同的變更、解除、終止和違約責(zé)任 乙方未按照本合同規(guī)定交納 工程保證金 的，或項(xiàng)目經(jīng)理部人員不符合甲方有關(guān)規(guī)定時(shí)，甲方可以解除本合同，有關(guān)的損失由乙方承擔(dān)。 合同履行中有以下情形之一時(shí)，甲方可終止本合同： 乙方承包的工程中，在質(zhì)量、安全、工期、勞務(wù)分包方面出現(xiàn)重大的責(zé)任事故或出現(xiàn)對甲方的聲譽(yù)影響大的其他責(zé)任事故時(shí)； 乙方對工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包的； 乙方將本項(xiàng)目的工程款挪作他用的，或以各種名義非法轉(zhuǎn)移工程款規(guī)避財(cái)務(wù)監(jiān)督的； 乙方拖欠民工工資情節(jié)嚴(yán)重，造成社會(huì)影響的； 乙方以本項(xiàng)目部名義對外借貸、擔(dān)保、抵押，或未經(jīng)授權(quán)， 以本項(xiàng)目部名義從事本工程以外的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的； 因乙方的其他原因而無法繼續(xù)履行本合同時(shí)。特別是經(jīng)測算該工程虧損金額超過 工程保證金。 因上述原因終止本合同的，乙方承擔(dān)合同期所發(fā)生的全部損失。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 在甲方通知乙方終止合同后，乙方要予以配合，并在接到通知后 7 10 日內(nèi)向甲方提供已完工程結(jié)算書，甲方在接到結(jié)算書后 10 日內(nèi)審核完畢，并按審核確認(rèn)的已完工程量的 80%與乙方進(jìn)行核算，簽訂退場協(xié)議。如乙方拒絕退場，甲方有權(quán)采取強(qiáng)制措施，由此所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任均由乙方承擔(dān)。 甲方與建設(shè)單位簽訂的建設(shè)工程施工合同發(fā)生變更時(shí)，本承包合同做相應(yīng)變更。合同的變更以書面形式進(jìn)行。 甲方無故終止本合同應(yīng)退還乙方 工程保證金 并賠償給乙方造成的實(shí)際損失。 乙方未完成本合同 約定的 交納管理費(fèi) ，或給甲方造成損失 ， 或發(fā)生虧損， 應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。當(dāng) 工程保證金 不足以彌補(bǔ)以上損失時(shí)，甲方可采取相應(yīng)的法律手段向乙方追索。 第十 二 條 爭議的解決 甲乙雙方對本合同的履行有爭議的，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方約定可以向甲方 住所 地 有管轄權(quán)的 人民法院提起訴訟。 甲 乙雙方因本合同履行發(fā)生的債權(quán)債務(wù)糾紛，雙方約定債權(quán)人有權(quán)向甲方 住所 地 有管轄權(quán)的 人民法院提起訴訟。 第十 三 條 合同的生效和終止 本合同自甲乙雙方簽字蓋章且乙方交納 工程保證金 后生效（甲方財(cái)務(wù)部出具的 工程保證金 交費(fèi)收據(jù)復(fù)印件附于本合同后），至工程竣工交付使用、竣工工程結(jié)算完畢、工程款全部收回且乙方已償還所有債務(wù)后終止。工程回訪與保修回訪按甲方與建設(shè)單位簽訂的 “ 工程保修合同 ” 執(zhí)行。 本合同未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 本合同一式四份，正本兩份，副本兩份，甲乙雙方各執(zhí)正副本一份 。 第十 四 條 補(bǔ)充條款 11