【文章內(nèi)容簡介】 事故的措施，確保施工安全和第三者安全； 3）承包人應(yīng)派出專業(yè)安全人員、質(zhì)量人員在施工現(xiàn)場實(shí)施全天候值班。凡施工中因承包人原因發(fā)生的一切安全事故，均由承包人承擔(dān)責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償由此造成的損失。事故發(fā)生后承包人應(yīng)書面報告發(fā)包人或主管單位備案； 4）施工中承包人應(yīng)做好施工原始記錄，隱蔽工程 記錄，按照國家驗(yàn)收規(guī)范的要求，整理、檢查、編制工程驗(yàn)收竣工資料，并在竣工 時按規(guī)定移交發(fā)包人； 5）在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運(yùn)、機(jī)械二次進(jìn)場等損失，均由承包人承擔(dān)； 其他 1）竣工資料符合連云港市檔案局關(guān)于檔案資料的要求； 2）準(zhǔn)時參加監(jiān)理組織的 每周工程例會和專題會議； 3） 承包人用水、電按表計量。結(jié)算時按市場價在結(jié)算工程款中扣除； 4） 其它事宜由雙方協(xié)商另定。 八、施工組織設(shè)計和工期 進(jìn)度計劃 按合同通用條款中相應(yīng)條款執(zhí)行，并就有關(guān)內(nèi)容明確如下： 1）承包人提供施 工組織設(shè)計和進(jìn)度計劃的時間：承包人取得全部施工圖紙后 5 日內(nèi)提交較投標(biāo)書中更為詳細(xì)的施工組織設(shè)計和進(jìn)度計劃，報發(fā)包人及工程師審批，進(jìn)度計劃必須包括對其他承包人承包工程的進(jìn)度要求。在實(shí)施中，如在發(fā)包人看來工程的實(shí)際進(jìn)度不符合已經(jīng)批準(zhǔn)的進(jìn)度計劃，承包人應(yīng)根據(jù)發(fā)包人的要求提出一份修訂過的進(jìn)度計劃，報發(fā)包人確認(rèn)，但這種確認(rèn)并非對工期延期的批準(zhǔn)，如修改后的計劃仍不能按期完成，承包人仍應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任； 2） 工程師確認(rèn)的時間：接到承包人提交的施工組織設(shè)計和進(jìn)度計劃后 7 日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)。 開工及延期開工 按合同通用條 款中相應(yīng)條款執(zhí)行。 暫停施工 按合同通用條款中相應(yīng)款項(xiàng)執(zhí)行。 工期延誤 1） 因以下原因造成工期延誤，經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)并得到發(fā)包人批準(zhǔn)后，工期相應(yīng)順延。 a 不可抗力； b 合同中約定或工程師及發(fā)包人同意工期順延的其它情況。 2)承包人在本條 1)款情況發(fā)生后 14 天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告?？偙O(jiān)理工程師在收到報告后 14 天內(nèi)提出初審意見報業(yè)主確認(rèn)，業(yè)主在收到總監(jiān)理工程師初審意見后 14 天內(nèi)回復(fù)，逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見，視為同意順延工期。 3)合同工期按發(fā)包人書面批準(zhǔn)的開工日期以日 歷天計算，因承包人原因?qū)е驴偣て诨騿挝还こ坦て诔霈F(xiàn)延誤的，由發(fā)包人以書面形式通知承包人，承包人必須立即采取有效措施趕搶延誤工期，若延誤工期按每天 2021 元進(jìn)行罰款； 4)雙方約定工期順延的其他情況：除非發(fā)包人書面認(rèn)可的原因，本工程不同意其它任何理由的工期順延。承包人必須在符合工期順延情況發(fā)生后 14 天內(nèi)向發(fā)包人書面申請確認(rèn)，逾期申請發(fā)包人不予接納，視為棄權(quán)； 5)承包人不得以農(nóng)忙、下雨、刮風(fēng)、材料供應(yīng)緊張、材料漲價等非不可抗拒的理由拖延工期，否則按照合同條款進(jìn)行罰款；承包人因材料供應(yīng)、施工勞力和機(jī)具設(shè)備不足、 管理不善或發(fā)生安全質(zhì)量事故而影響工期的，均屬承包人責(zé)任，此類情況不能作為順延工期及費(fèi)用索賠的理由，承包人應(yīng)采用有效措施，努力將受影響的工期補(bǔ)回，否則按合同條款進(jìn)行罰款； 6)由于下列原因而影響施工進(jìn)度，而且受影響的分項(xiàng)工程（工序）是處在工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計劃的關(guān)鍵線路上，承包人可據(jù)實(shí)申請要求順延 本合同工期或單項(xiàng)工程的工期： a 因天災(zāi)或人力不可抗拒的原因，被迫停工者（指 級以上地震、龍卷風(fēng)、自然災(zāi)害及社會動亂）； b因發(fā)包人同意變更的施工圖設(shè)計未能及時提供導(dǎo)致返工、停工 ,而影響單位工程進(jìn)度計劃上關(guān)鍵線路的施工； c非承包人違約和過失等因素造成的其它特殊情況而影響單位工程進(jìn)度計劃關(guān)鍵線路的施工； d 本合同其他條款中允許順延工期的情況，見本合同其他涉及工期順延條款。 7)雙方約定工期延誤的處理辦法： 因承包人原因?qū)е鹿て跍?, 每延遲一天罰款 2021 元，違約金在在支付工程款時扣除。 對節(jié)點(diǎn)工期嚴(yán)重滯后且未采取有效趕工措施，將導(dǎo)致工程延期超過 15 天的，發(fā)包人有權(quán)終止合同，更換施工單位，由此造成的一切損失由承包人承擔(dān)。 對嚴(yán)重違約需清除出場的承包人，業(yè)主將其情況書面報告當(dāng)?shù)丶捌髽I(yè)所在地建設(shè)行政主管部門，向承包人書面提出限期 清場的要求并登報告示。 九、工程竣工 按合同通用條款中相應(yīng)條款執(zhí)行。 十、質(zhì)量與檢驗(yàn) 工程質(zhì)量 1） 工程質(zhì)量等級為合格，達(dá)不到約定條件的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求承包人返工，承包人應(yīng)按工程師要求的時間返工，直到符合約定條件。因承包人原因達(dá)不到約定條件由承包人承擔(dān)返工費(fèi)用，工期不予順延。返工后仍不能達(dá)到約定條件的，承包人承擔(dān)違約 責(zé)任。 2）雙方對工程質(zhì)量有爭議，請工程所在地工程質(zhì)量監(jiān)督部門裁定，裁定費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。 檢查和返工 按合同通用 條款中相應(yīng)條款執(zhí)行。 隱蔽工程和中間驗(yàn)收 1）雙方約定的中間驗(yàn)收部位：按國家和市質(zhì)監(jiān)部門有關(guān)規(guī)定明確要求中間驗(yàn)收的部位，根據(jù)工程施工進(jìn)度對各部位驗(yàn)收。驗(yàn)收必須在 48 小時前報發(fā)包人及監(jiān)理單位，發(fā)包人在 48小時內(nèi)參加驗(yàn)收。此外，發(fā)包人有權(quán)要求對本工程任何部位進(jìn)行驗(yàn)收。 其余仍按合同通用條款中相應(yīng)條款執(zhí)行。 2）重新檢驗(yàn) 按合同通用條款中相應(yīng)條款執(zhí)行。 十一、安全施工 安全施工與檢查 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、部頒的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。 開工前辦好相關(guān)工程保 險。 堅持“安全第一、預(yù)防為主”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職及兼職安全檢查人