【文章內(nèi)容簡介】 4)實際喪失或可能喪失履行本合同的能力，特別是 乙方 沒有根據(jù)本合同 撥付投資或甲方未按約定支付回購款； 5)沒有按時、妥當履行本合同規(guī)定的其他義務(wù)。 甲方不能按期完成拆遷，交付項目現(xiàn)場，工期順延 。 甲方不能按期支付回購款，并且超過 15 日寬限期的，乙方有權(quán)就未付款額按同期中國人民銀行發(fā)布的貸款利率 的兩倍 收取延誤期的資金占用成本。 30日，也沒有提供書面合理說明的，視為已經(jīng)通過驗收。 甲方在接到乙方竣工結(jié)算資料后不按時組織核對工程量超過 30 日， 或因甲方原因未能在三個月內(nèi)與乙方核對完工程量并確認最終結(jié)算價款，且也沒有提供書面合理說明的，將視為甲方認可該結(jié)算。 甲方應(yīng)當按照本合同約定為乙方提供工程總造價的 30%資本金 (國家開發(fā)銀行貸款 )，剩余 70%由中標單位籌措，建設(shè)單位可提供融資擔(dān)保，回購期資金來源為招標人自有土地的出讓收益及國家開發(fā)銀行的貸款。 如甲方不能按時提供 資本金或 融資 擔(dān)保 的， 工期順延 ,并由 甲方 承擔(dān)因工期延誤給乙方造成的各項損失。 其他由 甲方 原因造成工程延誤，工期順延，并由 甲方 承擔(dān)因工期延誤給乙方造成的各項損失。 18 乙方的違約及承擔(dān)違約責(zé)任的方式 中標人在接到招標人通知后，應(yīng)在 7天內(nèi)進場組織施工。若乙方不能按規(guī)定在7天內(nèi)進場組織施工。甲方將有權(quán)沒收其投標保證金和投標保函。 若乙方不能按規(guī)定向甲方提交履約擔(dān)保，甲方將有充分的理由解除合同，并沒收其投標保證金和投標保函，給甲方造成的損失超過上述數(shù)額的，還應(yīng)當對超過部分予以賠償。此外，甲方可將有關(guān)情況報建設(shè)行政主管部門，由建設(shè)行政主管部門依照有關(guān)法律、法規(guī)給予相應(yīng)處罰，并作不良市場行為記錄。 乙方 無正當理由而導(dǎo)致工程連續(xù)停工 30 日以上 ，或工程累計停工 60 日以上；或因乙方原因造成的工程質(zhì)量無法達到相應(yīng)設(shè)計要求及國家強制標準、行業(yè)標準，則甲方有權(quán)終止合同 , 并沒收其履約擔(dān)保，給甲方造成的損失超過上述數(shù)額的， 乙方 還應(yīng)當對超過部分予以賠償； 乙方不按工程進度實施任何一項工程建設(shè)，逾期完工，自逾期之日起至該項工程完工期間不予計算逾期完工部分工程的建安工程費的建設(shè)期利息、資金占用成本，并按 本 BT項目《建設(shè)工程施工合同》對延誤工期進行罰款 。 如果乙方未能根據(jù)合同履行，按時竣工和移交，甲方可書面通知乙方，要求在規(guī)定的時間內(nèi)改正， 逾期仍未改正的，自逾期之日起至糾正之日按 本 BT項目《建設(shè)工程施工合同》對延誤工期進行罰款 。 因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)負責(zé)返工直至達到質(zhì)量標準，返工費用由乙方承擔(dān)，不得計入項目總投資。返工造成工期延誤，延誤工期的天數(shù)按 本 BT 項目《建設(shè)工程施工合同》對延誤工期進行罰款 。 ，未經(jīng)甲方書面同意，乙方進行任何關(guān)于本項目的轉(zhuǎn)讓（無論是有償還是無償），或乙方未按本合同約定辦理變更手續(xù)，均視為乙方違約。甲方有權(quán)： （ 1） 宣布乙方的轉(zhuǎn)讓或乙方的變更無效； 19 （ 2） 終止本合 同； （ 3） 要求乙方支付違約金并賠償甲方全部損失。 乙方違約事件造成解除合同，甲方有權(quán)立即發(fā)出終止通知，終止本合同，并沒收乙方的履約保證金，接收已完工程部分的資產(chǎn)，并按獨立第三方對此部分資產(chǎn)評估價值的 50%支付給乙方。 （十二）、合同的終止 下述每一條款所述事件發(fā)生，甲方有權(quán)立即發(fā)出終止通知，終止本合同： 若乙方不能按規(guī)定向甲方提交履約擔(dān)保的； 乙方 無正當理由而導(dǎo)致工程連續(xù)停工 30 日以上，或工程累計停工 60 日以上的 ； 根據(jù)適用法律，項目 公司進行清算或資不抵債，事實上已經(jīng)不能或不再繼續(xù)履行本合同； 乙方未履行本 BT 投資建設(shè)合同的義務(wù)并且在收到甲方要求說明其違約并予以改正或補救的書面通知后 60 日內(nèi)仍未改正或補救的； 人，或?qū)⒈卷椖恐黧w工程分包給他人，甲方有權(quán)解除合同。 下述每一條款所述事件發(fā)生，乙方有權(quán)立即發(fā)出終止通知，終止本合同： 甲方未 按照 合同約定為乙方提供工程總造價的 30%資本金 (國家開發(fā)銀行貸款 )， 甲方未按照合同約定 提 供 70%建設(shè)資金的 融資擔(dān)保 。 。 ，乙方應(yīng)： 停止一切進一步的工作，并且應(yīng)負責(zé)保護已實施的那部分工程的安全的可能必須的工作及任何保持現(xiàn)場整潔、安全所要求的工作： 20 移交至終止日期為止乙方已實施的那部分工程及其施工文件； 撤離現(xiàn)場上所有乙方的設(shè)備，并將乙方的所有職工和勞工，從現(xiàn)場遣返。 任何此類終止不應(yīng)損害甲方根據(jù)合同應(yīng)享有的權(quán)利。 如果由于 乙方 違約或發(fā)生嚴重延遲事件，使得 乙方 無法按 照本合同的規(guī)定履行其義務(wù)；或 乙方 無法實現(xiàn) BT 工程的 工期 。則甲方有權(quán)指定有關(guān)企業(yè)取代 乙方 承擔(dān)本工程的任何必要的建設(shè)，以便實現(xiàn) BT工程實際完工。 甲方選擇承擔(dān)本工程的建設(shè)，不應(yīng)被視為根據(jù)本合同受讓了項目資產(chǎn)或承擔(dān)了項目公司的義務(wù)。 如果甲方采取必要措施是因為 乙方 違約所引起的，則 乙方 支付甲方因采取必要措施所產(chǎn)生的費用。 甲方有權(quán)隨時撤出所介入工程之建設(shè)， 乙方 應(yīng)在此時恢復(fù)承擔(dān)全部責(zé)任，直至任何一方發(fā)出終止。 除 12..，甲方終止合同，應(yīng)被視 為違約。甲方應(yīng)按獨立第三方所評估的乙方 在本工程中的實際付出的價格以及因終止合同導(dǎo)致的損失賠償給 乙方 ，且甲方應(yīng)退還履約擔(dān)保。 （十三）、 不可抗力 不可抗力包括 (但不限于 )下列情況： 、敵對行動（不論宣戰(zhàn)與否）、入侵、外敵行為； 、恐怖主義； 、爆炸物資、電離輻射或放射性污染，但可能因乙方或項目公司使用此類軍火、炸藥、輻射或放射性引起的除外； ，如雷電、地震、颶風(fēng)、嚴重水災(zāi)、洪水、臺風(fēng)或火山活動； 21 、地表沉降等，但乙方或項目公司應(yīng)當 預(yù)見到的除外。 如果在合同生效后發(fā)生不可抗力事件，從而阻止合同中義務(wù)的履行，則甲方、乙方和項目公司均不應(yīng)被認為違約或毀約。 的責(zé)任 如果乙方 認為某一事件已構(gòu)成 不可抗力并可能影響其履行義務(wù)，則在此事件發(fā)生時，乙方應(yīng)立即通知甲方，并且只要合理可行，乙方應(yīng)盡力繼續(xù)履行其合同中的義務(wù)。乙方 還應(yīng)將其合理化建議通知甲 方，包括任何合理的履約替代方法。但未經(jīng)甲方的同意，乙方不得實施此類建議，乙方 有義務(wù)將損失降到最低。 如果甲方認為某一事件已構(gòu)成不可抗力并可 能影響其履行義務(wù)，則在此事件發(fā)生時，甲方 應(yīng)立即通知乙方 ，并且只要合理可行， 甲方 應(yīng)盡力繼續(xù)履行其義務(wù)。甲方還應(yīng)將其合理化建議通知乙方 ，以完成工程及減少可能增加的費用。 如果某一不可抗力事件持續(xù)了 180 天，甲方、乙方 的任何一方可向?qū)Ψ桨l(fā)出終止合同的通知，并在該通知發(fā)出 28 天后生效； 28 天后合同即告終止。甲方應(yīng)確認并支付已完成的工作的價值以及： 1)已完成的任何工作的應(yīng)付款額； 2)乙方 已接收或有責(zé)任去接受交貨的工程設(shè)備和材料的費用。經(jīng)甲 方驗收合 格并為之付款后，此類工程或材料應(yīng)成為甲方的財產(chǎn)，乙方 應(yīng)將此類工程設(shè)備和材料交甲方處置； 3)為完成整個工程，乙方 在某些情況下合理的其他費用或負債； 4）臨時工程和乙方 的設(shè)備撤離現(xiàn)場并運回基地的合理費用； 5)乙方 雇用的職員和勞工的遣返的合理費用 22 （十四）、爭議解決 雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時： (1) 請 相關(guān)主管部門 調(diào)解； (2)若調(diào)解不成，約定向 項目所在地有管轄權(quán)的人民法院 提請訴訟。 （十五）、其它條款 、可分割性 本協(xié)議中任何無法執(zhí)行或部分無法 執(zhí)行的條款，應(yīng)在可能的情況下與本協(xié)議分割，以使本協(xié)議能夠被執(zhí)行，除非這種分割會實質(zhì)性地更改本協(xié)議擬達到的效果。 對于不合法、不可執(zhí)行或無效的條款，雙方應(yīng)進行協(xié)商并同意以合法、有效、可執(zhí)行并且能夠最大可能地平衡雙方權(quán)益的條款進行修改或替代。 本協(xié)議任何條款的不合法、無效或不可執(zhí)行僅使該條款不合法、無效或不可執(zhí)行，而不影響其他條款的效力。 保密 任何一方或其雇員、承包商、顧問或代理人獲得的有關(guān)本項目的所有資料和文件 (不論是財務(wù)、技術(shù)或其他方面 )，未經(jīng)另一方事先書面同意，在項目竣工日之后的 5 年期間不得 向第三方透露或公開，但是法律要求的除外。 修改 除非以書面形式作出并經(jīng)各方簽署，對本合同或任何附件的更改、變動或修訂不產(chǎn)生任何效力。 通訊聯(lián)絡(luò) 無論雙方發(fā)出的任何通知、指示、同意、批準、證明或決定，除另有說明者 23 外，此類通訊聯(lián)絡(luò)均應(yīng)為書面形式。 “書寫的”或“書面的”，指任何手寫，打字或印刷的通訊聯(lián)絡(luò)，包括合同中所商定的電子傳送系統(tǒng)。 由一方發(fā)給另一方的全部文件，應(yīng)由人工送達并取得書面的收據(jù)證明，或由一種商定的電子傳送系統(tǒng)發(fā)送。此類 通訊聯(lián)絡(luò)的接收地址如下： 甲方： 地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 乙方： 地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： ： 1）如果是采用信函方式，則當信函通過當面交付、快遞或郵寄交付至上述地 址時； 2）如果采用傳真方式，則當收傳真方已經(jīng)實際收到并可以識別的傳真之時； 3）如果采用電子郵件方式，則當對方實際看到電子郵件并進行口頭確認收到時。 如果甲方或乙方對上述通訊聯(lián)絡(luò)的接收地址作出任何細節(jié)改動，應(yīng)在改動之前以書面形式通知對方。 附件 1 投標文件及投標文件澄清 附件 2 建設(shè)工程施工合同主要條款 第一部分 協(xié)議書 發(fā)包人（全稱） _________________________（簡稱甲方） 承包人（全稱） _________________________（簡稱乙方、 BT 方） 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政 24 法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本 BT項目建設(shè)事項協(xié)商一致，訂立本合同。 一、項目概況 項目名稱： 建設(shè)地點： 建設(shè)規(guī)模： 資金來源： 建設(shè)期資金來源：建設(shè)期由建設(shè)單位提供工程總造價的 30%資本金 （國家開發(fā)銀行貸款） ，剩余 70%由中標單位籌措，建設(shè)單位可提供融資擔(dān)保 。 回購期資金來源： 建設(shè)單位 自有土地的出讓收益及國家開發(fā)銀行的貸款。 二、項目承包范圍 承包范圍： 項目融資、建設(shè)、 移交 三、合同工期 開工日期： 年 __月 日 竣工日期： 年 __月 日 合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。 四、質(zhì)量標準 工程質(zhì)量標準： 五、合同價款 (人民幣 ) 金額（大寫） ： 萬元 ￥ ： 萬元 其中：工程建設(shè)