【文章內容簡介】 順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。第五條 工程驗收乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。第六條 工程款支付方式雙方約定按下列第______種方式支付工程款：（1）本合同簽訂后，開工前______至______日，甲方支付相當于總價款______%的工程款；（2）完成______%的工程量之日后的______日內，甲方支付相當于總價款______%的工程款；（3）竣工驗收后______日內，甲方支付相當于總價款______%的工程款；（4）竣工驗收合格______年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款______%的工程款。因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增減部分的款項。雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的______%的保修基金?？⒐を炇蘸细窈骭_______年內沒有發(fā)生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。第七條 有關安全生產和防火約定甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償，屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。第八條 工程監(jiān)理本工程甲方委托監(jiān)理，應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及應履行的職責。本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應做出公正的處理。為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理?？偙O(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。第九條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：甲方在開工日期______天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式_______份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設計費_______元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。第十條 甲方工作甲方應在開工前_____天，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔有關費用。不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作。參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。第十一條 乙方工作施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。嚴格執(zhí)行本市有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量.第十二條 工程變更工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期。第十三條 工期延誤對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化或設計變更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期順延的其他情況。因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的`，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。第十四條 違約責任合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方_______元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。第十五條 合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款_______%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。第十六條 垃圾清運因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）________元(此費用不在工程價款內)。第十七條 聲明及保證甲方：甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未做出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。乙方：乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未做出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十八條 保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十九條 不可抗力如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在______天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第二十條 爭議的處理本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：提交_________仲裁委員會仲裁。依法向__________人民法院起訴。第二十一條 補充本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第二十二條 合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年，自______年______月______日至______年______月______日。本合同正本一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（簽字或蓋章）：簽訂日期：______年______月______日簽訂地點：乙方（簽字或蓋章）：簽訂日期：______年______月______日簽訂地點：飯店裝修合同4發(fā)包人（甲方）：________________承包人（乙方）：________________依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方餐廳裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況工程地點：________________總施工面積：________________平方米施工內容與要求：________________工程承包方式：________________工程期限：開工日期為______年______月______日，竣工日期為______年______月______日，該工程總共歷時______天。二、工程價款本合同工程價款______元整，大寫為______。甲方先支付乙方啟動資金______元整，大寫為______。余款等完工后上級撥款補足。乙方要給甲方該工程發(fā)票、乙方負責發(fā)票費。三、施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：（1）甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（2）甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份四、甲方的權利與義務開工前____天為乙方入場施工創(chuàng)造條件；提供施工期間的水源、電源；負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系；不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；施工期間甲方仍需部分使用該場地的，負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作；參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責監(jiān)督材料進場，竣工驗收；甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利；甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。五、乙方的權利與義務乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款項。乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負；乙方的施工人員必須注意安全，員工剛開始工作前由承包方買意外險，如果承包方沒有購買意外險，工人發(fā)生工傷的一切費用由承包方承擔；因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。自甲方交付乙方之日起，乙方應協(xié)助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意；愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償；精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：（1）所有墻壁外向對角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角，切角過程包括：機器切割（不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊）和人工打磨（用砂紙磨薄切角邊緣）（2）地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現象；瓷磚的鋪貼后還不得有出現地面不平和積水的現象。（3）墻面括完ICI后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。（4）工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脫落及明釘眼等現象。六、質量標準該餐飲店施工質量要符合設計要求和國家規(guī)范標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發(fā)生的一切費用由乙方負擔；施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。七、工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期。八、工期延誤對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期順延的其他情況。甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。因乙方