【文章內(nèi)容簡介】 。 （ 1）單機無負荷試車費用由 / 承擔； （ 2）無負 荷聯(lián)動試車費用由 / 承擔。 投料試車 關(guān)于投料試車相關(guān)事項的約定： / 。 竣工退場 編號： 時間： 2023年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 20頁 共 46頁 第 20 頁 共 46 頁 竣工退場 承包人完成竣工退場的期限： 工程竣工驗收合格支付費用后 。 14. 竣工結(jié)算 竣工 結(jié)算 申請 承包人提交竣工付款申請單的期限： 工程竣工驗收合格后28天內(nèi) 。 竣工付款申請單應(yīng)包括的內(nèi)容： 承包人按發(fā)包人上級公司文件要求報送結(jié)算資料 。 竣工結(jié)算審核 發(fā)包人審批竣工付款申請單的期限： 發(fā)包人在接到承包人真實、完整的結(jié)算資料后 90個工作日內(nèi)完成竣工結(jié)算審核 。 發(fā)包人完成竣工付款的期限： 按 GF— 2023— 0201建設(shè)工程施工合同通用合同條款執(zhí)行 。 關(guān)于竣工付款證書異議部分復(fù)核的方式和程序： / 。 最終結(jié)清 最終結(jié)清申請單 承包人提交最終結(jié)清申請單的份數(shù)： 叁份 。 承包人提交最終結(jié)算申請單的期限： 提交竣工備案證、檔案合格證、審計報告后 。 最終結(jié)清證書和支付 編號： 時間： 2023年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 21頁 共 46頁 第 21 頁 共 46 頁 （ 1）發(fā)包人完成最終結(jié)清申請單的審批并頒發(fā)最終結(jié)清證書的期限： 按 GF— 2023— 0201建設(shè)工程施工合同通用合同條款執(zhí)行 。 （ 2）發(fā)包人完成支付的期限： 按 GF— 2023— 0201建設(shè)工程施工合同通用合同條款執(zhí)行 。 15. 缺陷責(zé)任期與保修 缺陷責(zé)任期的具體期限： 具體參考質(zhì)量保修書 。 質(zhì)量保證金 關(guān)于是否扣留質(zhì)量保證金的約定： 是 。 承包人提供 質(zhì)量保證金的 方 式 質(zhì)量保證金采用以下第 2 種方式： （ 1） 質(zhì)量保證金保函，保證金額為： / ； （ 2） 5 %的工程款； （ 3） 其他 方 式 : / 。 質(zhì)量保證金的 補充約定： 。 保修責(zé)任 工程保修期為： 見工程質(zhì)量保修書，自工程竣工驗收（含物業(yè)驗收）合格之日起計 。 修復(fù)通知 編號： 時間： 2023年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 22頁 共 46頁 第 22 頁 共 46 頁 承包人收到保修通知并到達工程現(xiàn)場的合理時間： 24小時 。 16. 違約 發(fā)包人違約 發(fā)包人違約的其他情形： 需由發(fā)包人負責(zé)協(xié)調(diào)辦理的相關(guān)事宜不及時辦理的 。 發(fā)包人違約的責(zé)任 發(fā)包人違約責(zé)任的承擔方式和計算方法： （ 1）因發(fā)包人原因未能在計劃開工日期前 7天內(nèi)下達開工通知的違約責(zé)任： 工期順延 。 （ 2）因發(fā)包人原因未能按合同約定支付合同價款的違約責(zé)任： /。 （ 3）發(fā)包人違反第 〔變更的范圍〕第（ 2）項約定，自行實施被取消的工作或轉(zhuǎn)由他人實施的違約責(zé)任： 按實際損失據(jù)實向承包人賠償 。 （ 4）發(fā)包人提供的材料、工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的違約責(zé)任： 由發(fā)包人承擔相應(yīng)經(jīng)濟損失 。 （ 5）因發(fā)包人違反合同約定造成暫停施工的違約責(zé)任： 工期順延 。 （ 6）發(fā)包人無正當理由沒有在約定期限內(nèi)發(fā)出復(fù)工指示，編號： 時間： 2023年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 23頁 共 46頁 第 23 頁 共 46 頁 導(dǎo)致承包人無法復(fù)工的違約責(zé)任： 工期順延 。 （ 7）其他： / 。 承包人違約 承包人違約的情形 承包人違約的其他情形： 不履行合同約定及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標準的情形 。 承包人違約責(zé)任的承擔方式和計算方法： 向發(fā)包人賠償直接及間接損失并承擔相應(yīng)違約金 。 因承 包人違約解除合同 關(guān)于承包人違約解除合同的特別約定： 按 GF— 2023— 0201建設(shè)工程施工合同通用合同條款執(zhí)行， 并向發(fā)包人賠償直接及間接損失并承擔相應(yīng)違約金 。 發(fā)包人繼續(xù)使用承包人在施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備、臨時工程、承包人文件和由承包人或以其名義編制的其他文件的費用承擔方式： / 。 17. 不可抗力 不可抗力的確認 除通用合同條款約定的不可抗力事件之外，視為不可抗力的編號： 時間： 2023年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 24頁 共 46頁 第 24 頁 共 46 頁 其他情形： / 。 因不可抗力解除合同 合同解除后，發(fā)包人應(yīng)在商定或確定發(fā)包人應(yīng)支付款項后 28天內(nèi)完成款項的支付。 18. 保險 工程保險 關(guān)于工程保險的特別約定： 按 GF— 2023— 0201建設(shè)工程施工合同通用合同條款執(zhí)行 。 其他保險 關(guān)于其他保險的約定： 承包人應(yīng)為本工程各類人員辦理意外傷害保險 。 承包人是否應(yīng)為其施工設(shè)備等辦理財產(chǎn)保險： 由承包人自行決定并承擔相關(guān)費用 。 通知義務(wù) 關(guān)于變更保險合同時的通知義務(wù)的約定： 按保險合同約定執(zhí)行 。 20. 爭議解決 爭議評審 合同當事人是否同意將工程爭議提交爭議評審小組決 定： 否 。 編號： 時間： 2023年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 25頁 共 46頁 第 25 頁 共 46 頁 爭議評審小組的確定 爭議評審小組成員的確定： / 。 選定爭議評審員的期限： / 。 爭議評審小組成員的報酬承擔方式： / 。 其他事項的約定： / 。 爭議評審小組的決定 合同當事人關(guān)于本項的約定： / 。 因合同及合同有關(guān)事項發(fā)生的爭議，按下列第 2 種方式解 決： （ 1）向 / 仲裁委員會申請仲裁； （ 2）向 人民法院起訴。 編號： 時間： 2023年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 26頁 共 46頁 第 26 頁 共 46 頁 附件 附件一：工程質(zhì)量保修書 附件二：廉潔協(xié)議書 附件三：不拖欠農(nóng)民工工資承諾 附件四：建設(shè)單位與施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任書 附件五：安全協(xié)議書 附件六：工程量報價清單編號： 時間： 2023年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 27頁 共 46頁 第 27 頁 共 46 頁 附件一： 工程質(zhì)量保修書 發(fā)包人（全稱）： 承包人（全稱）： 發(fā)包人和承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，經(jīng)協(xié)商一致就恩施農(nóng)產(chǎn)品加工園生活配套服務(wù)區(qū)（ A區(qū)）景觀及附屬工程（ 3號地塊二標段 31樓、 41樓、44樓、 47~412樓）工程（工程全稱）簽訂工程質(zhì)量保修書。 一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容 承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律規(guī)定和合同約定，承擔工程質(zhì)量保修責(zé)任。 質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝 和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下： 圖紙范圍內(nèi)所示的小區(qū)內(nèi)園路、廣場、人行道、生態(tài)停車位等鋪裝，園林綠化，園林景觀配套給排水及電氣工程等。 二、質(zhì)量保修期 根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，工程的質(zhì)量保修期編號： 時間： 2023年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 28頁 共 46頁 第 28 頁 共 46 頁 如下： 1．地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的工程合理使用年限； 2．屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲 為 / 年； 3．裝修工程為 / 年； 4．電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為 / 年； 5．供熱與供冷系統(tǒng)為 / 個采暖期、供冷期； 6．住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為 2 年； 7．其他項目保修期限約定如下： ① 見工程質(zhì)量保修書，本工程質(zhì)量保修期限為 2年，自工程竣工驗收（含物業(yè)驗收）合格之日起計； ② 綠化養(yǎng)護的內(nèi)容包括：修剪，灌溉與排水，中耕除草，施肥，保護措施，草坪養(yǎng)護，補植，抹芽，病蟲害防治 ③養(yǎng)護時間段內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題，承包方無條件承擔。 ④ 草坪和 地被：成坪后覆蓋度應(yīng)不低于 95%，單塊裸露面積應(yīng)不大于 25cm2，雜草及病蟲害的面積應(yīng)不大于 5%⑥ 花卉：行珠距應(yīng)均勻 ，高低搭配應(yīng)恰當，花苗應(yīng)覆蓋地面，成活率不應(yīng)低于 95%，花苗不得沾泥污，花期正常，缺株率 5%以下。 ⑦ 水生植物：水濕生類每平方米成活 912株，無病蟲害，挺水類每平方米成活 68株，無病蟲害，浮水類每平方米成活 912株，無病蟲害，水面上水生植物的覆蓋度應(yīng)小 于 水面積 30%。 ⑧ 灌木：生長正常，達到平均編號： 時間： 2023年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 29頁 共 46頁 第 29 頁 共 46 頁 生長量，葉色正常，輪廓清晰，層次分明，不漏黃土。 ⑨ 草木：覆蓋率 ≥ 99% ，葉色正常，無明顯雜草，雜草率 ≤20%，不枯黃，草高 ≤50mm。 ⑩ 名貴、古樹移栽成活率 100%，無明顯機械傷痕，養(yǎng)護期大于 2年（具體協(xié)商）。 ⑾ 大樹：長勢自然，修 剪 合理，成活率 100%，無病蟲害和明顯機械損傷，生長季無枯黃株，落葉在 10%以下。 ⑿ 藤本和攀緣植物生長健壯，覆蓋率不低于 90%。⒀ 喬木：每年施有機肥料一次，追肥一次，及時防治病蟲害，保持樹木自然生長狀態(tài)，及時剪除黃枝、病蟲枝、蔭蔽徒長枝及阻礙車輛通行的下垂枝，及時清理干凈修剪物。每周清除樹根周圍雜草一次，確保無雜草。 ⒁ 灌木、綠籬、袋苗：每季度施肥 1次。及時防治