【文章內(nèi)容簡介】 收證書中指明的掃尾工作以及完成修補缺陷或損害所需的工作。28．索賠事件——又稱干擾事件，是指那些使實際情況與合同規(guī)定不符合，最終引起工期和費用變化的事件。29．施工措旅變更——是指在越工過程中承包方因工程地質(zhì)條件變化、旌工環(huán)境或旌工條件的改變等因素影響，向工程師和業(yè)主提出的改變原施工措施方案的過程。30．一次裁決原則——仲裁機構(gòu)對合同爭議實行一裁終審制。裁決一經(jīng)作出就具有法律效力。當事人必須執(zhí)行。不得申請復(fù)議或另行向人民法院起訴。四、簡答題(本大題共5小題。第31小韙6分．第35小題4分，第3334小題各5分，共25分)31．答：合同具有以下法律特征： (1) 合同是平等主體的自然人、法人和其他組織所實施的一種民事法律行為。(2分) (2) 合同以設(shè)立、變更或終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為目的。(2分) (3) 合同是當事人意思表示一致的協(xié)議。(2分)32．答：無效合同的范圍主要包括： (1) 一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益。(1分) (2) 惡意串通、損害國家、集體或第三方利益。(1分) (3) 以合法形式掩蓋非法目的。(1分) (4) 損害社會公共利益。(1分) (5) 違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。(1分) 33．答：建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)具備以下條件： (1)完成建設(shè)工程設(shè)計和合同中規(guī)定的各項內(nèi)容。(1分) (2)有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。(1分) (3)工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告。(1分) (4)有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。(1分) (5)有施工單位簽署的工程保修證書。(1分) 34．答；“工程監(jiān)理的附加工作”與“工程監(jiān)理的額外工作”是不一樣。(1分) “工程監(jiān)理的附加工作”是指：①委托人委托監(jiān)理范圍以外，通過雙方書面協(xié)議另外增加 的工作內(nèi)容；②由于委托人或承包人原因，使監(jiān)理工作受到阻礙或延誤，因增加工作量或持續(xù)時間而增加的工作。(2分) “工程監(jiān)理的額外工作”則是指正常工作和附加工作以外或非監(jiān)理人自己的原因而暫停 或終止監(jiān)理業(yè)務(wù)，其善后工作及恢復(fù)監(jiān)理業(yè)務(wù)的工作。(2分) 35．答：我國主要開展的是投標擔(dān)保、履約擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保及業(yè)主支付擔(dān)保。(每項l分，共4分)五、分析計算題(本大題共2小題，每小題l5分。共30分) 36．答：變更合同價款的確定原則如下： 合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；(1分) 合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；(1分) 合同中沒有適用或類似予變更工程的價格，由承包人提出適當?shù)慕桓A格，經(jīng)工程師確 認后執(zhí)行。(1分) (2) 答：該合同所述變更合同價款的程序不符合《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》的規(guī)定，具體的不符合之處及改正方法如下： 第（1）條，“工程變更發(fā)生后7天內(nèi)”不符合規(guī)定，應(yīng)改為“工程變更發(fā)生后l4天內(nèi)”；(2分) 第（2）條，“若工程變更發(fā)生后7天內(nèi)”不符合規(guī)定，應(yīng)改為“若工程變更發(fā)生后14天 內(nèi)”；(2分) 第（3）條，“工程師自收到變更價款報告之日起7天內(nèi)應(yīng)對此予以確認”不符合規(guī)定，應(yīng)改為“工程師自收到變更價款報告之日起l4天內(nèi)應(yīng)對此予以確認”。(2分) (3) 答：承包商可提出工期索賠(1分)。因為施工地質(zhì)條件變遷是一個有經(jīng)驗的承包商 所無法合理預(yù)見的，且土方工程在進度計劃中為關(guān)鍵工作(1分)。可索賠工期的工程量為：36002700(1+10％)一630(m3)(2分)按比飼法計算可索賠工期為：30衍麗又丟車面麗(2分)：彩、爭(天夕． 37．：一(1)答：FIDIC施工合同文件的主要組成及解釋順序為：①合同協(xié)議書；②中標函；③投標一函；④合同專用條件；⑤合同通用條件；⑥規(guī)范；⑦圖紙；⑧資料表。(每項0．5分，共4) 應(yīng)當說明的是，合同履行過程中，雙方補充的新協(xié)議、新文件是最具有優(yōu)先解釋權(quán)的。(1分) 2(2)答：事件l由于圖紙修改造成的工期延誤，是由業(yè)主的原因造成的，故工程師應(yīng)批準工期補償和費用補償。(1分)事件2 季節(jié)性太雨是一個有經(jīng)驗的承包商預(yù)先能夠合理預(yù)見的，應(yīng)在合同工期內(nèi)考慮，由此造成的工期延誤和費用損失應(yīng)由承包商承擔(dān)，故工程師不能批準工期補償和費用補償。(1分)事件3 由于異常惡劣天氣造成的停工是一個有經(jīng)驗的承包商不能預(yù)見的，屬于業(yè)主應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險，工程師應(yīng)批準工期順延，但不能批準費用補償。(1分) (3)答：在事件4中工程師的做法合理。(1分)因為按照FIDIC施工合同的相關(guān)規(guī)定，對于隱蔽工程，無論工程師是否進行驗收，當其提出對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗的要求時，承包人應(yīng)按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復(fù)。(1分)隱蔽工程復(fù)檢合格，按規(guī)定發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并順延工期。(1分) (4)答：事件l可索賠工期8天(1分)事件3可索賠工期3天(1分)—事件4可索賠工期2天(1分)則8+3+2=13(天)(1分)故經(jīng)工程師認定的索賠工期為13天。建筑工程合同(含F(xiàn)IDIC條款)（三）本試卷共8頁，滿分l00分：考試時間l50分鐘。一、單項選擇題(本大題共l5小題，每小題l分，共15分)在每小題列出的四個備選項中只有—個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。1．合同法律關(guān)系的構(gòu)成要素不包括 【 C 】 A．主體 B．客體 C．時間 D．內(nèi)容2．下列合同不屬于雙務(wù)合同的是 【 C 】A．買賣合同 B．租賃合同 C．贈與合同 D．建設(shè)工程合同3．依據(jù)《合同法》的規(guī)定，合同形式中不屬于書面合同形式的是 【 B 】 A．傳真 B．登記 C．電子郵件 D．信件4．按照《合同法》的規(guī)定，下列行為不屬于要約邀請的是 【 C 】 A．價目表的寄送 B．招標公告 C．遞送投標書 D．無價格的商業(yè)廣告5．根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，當事人訂立合同必經(jīng)的程序是 【 B 】 A．招標與投標 B．要約與承諾 C．討價還價 D．出價與承攬6．合同的轉(zhuǎn)讓不包括 【 D 】 A．合同權(quán)利的轉(zhuǎn)讓 B．合同義務(wù)的轉(zhuǎn)移 C．合同權(quán)利義務(wù)的概括轉(zhuǎn)讓 D．合同權(quán)利義務(wù)內(nèi)容的改變7．依據(jù)施工合同示范文本，當施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負責(zé)采購的設(shè)備運到現(xiàn)場準備安裝前造成損失，該損失的承擔(dān)方是 【 A 】 A．發(fā)包人 B．承包人 C．設(shè)備供應(yīng)人 D．發(fā)包人和承包人8．勘察、設(shè)計合同示范文本因內(nèi)容的不同各有兩個版本，分別適用于不同的委托任務(wù)。下列選項中錯誤的是 【 B 】 A．GF20000203版本適用于巖土工程、水文地質(zhì)(含鑿井)、工程測量和工程物探 B．GF20000210版本適用于巖土工程設(shè)計、治理和監(jiān)測 C．GF20000209版本適用于民用建設(shè)工程的設(shè)計 D．GF20000210版本適用于專業(yè)建設(shè)工程的設(shè)計9．由于承包商的原因使監(jiān)理單位增加了監(jiān)理服務(wù)時間，此項工作應(yīng)屬于 【 B 】 A．正常工作 B．附加工作 C．額外工作 D．意外工作10．FIDIC(1999年版)合同條件中，適用于建設(shè)項目規(guī)模大、復(fù)雜程度高、雇主提供設(shè)計的項目的合同條件是 【 A 】 A．新紅皮書 B．新黃皮書 c．銀皮書 D．綠皮書11．依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)，承包人應(yīng)向工程師遞交 【 B 】 A．現(xiàn)場同期記錄 B．索賠意向通知 C．索賠報告 D．索賠證據(jù)12．依據(jù)國內(nèi)工程變更價款確定的一般原則，下列說法中錯誤的有 【 D 】 A．合同中已有適用于變更工程的價格，按該價格變更合同價款 B．合同中只有類似于變更工程的價格，可參照類似價格變更合同價款 C．承包人在變更確認后的14天內(nèi)，未向工程師提出變更價款報告，視為該項變更不涉及合同價款的變更 D．由發(fā)包人提出變更價格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行13．可以為施工承包商提供履約擔(dān)保的單位是 【 C 】 A．建設(shè)行政管理機關(guān) B．監(jiān)理協(xié)會 C．企業(yè)法人 D．學(xué)校14．下列有關(guān)和解的描述中，錯誤的是 【 B 】 A．和解是雙方在自愿、友好互諒的基礎(chǔ)上進行的 B．和解有第三方的介入，有利于合同爭議的解決 C．和解的方式和程序十分靈活 D．和解解決爭議節(jié)省開支和時間15．工程價款控制程序分為三個階段，下列說法錯誤的是 【 B 】 A．約定預(yù)付款方式屬于準備階段 B．工程師確認己完工程量，簽發(fā)付款憑證屬于竣工驗收階段 C．承包人提出已完工程量報告屬于施工階段 D．工程師批準竣工結(jié)算報告屬于竣工驗收階段二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)在每小題列出的五個選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。16．合同法的基本原則有 【 ABCD 】 A．合同自愿原則 B．合法原則 C．誠實信用原則 D．鼓勵交易原則 E．減少無效合同原則17．建設(shè)工程施工合同按合同的計價方式可劃分為 【 ABD 】 A．固定價格合同 B．可調(diào)整價格合同 C．單價合同 D．成本加酬金合同 E．專業(yè)承包合同18．按照設(shè)計合同示范文本的規(guī)定，在設(shè)計合同的履行中，發(fā)包人要求終止或解除合同，其后果責(zé)任包括 【BCE 】 A．設(shè)計人未開始設(shè)計工作的，退還發(fā)包人已付的定金 B．設(shè)計人未開始設(shè)計工作的，不退還發(fā)包人已付定金 C．設(shè)計工作不足一半時，按該階段設(shè)計費的一半支付設(shè)計費 D．設(shè)計工作超過一半時，按實際完成的工作量支付設(shè)計費 E．設(shè)計工作超過一半時，按該階段設(shè)計費的全部支付設(shè)計費19．履行合同的擔(dān)保方式包括 【 ABCD 】 A．保證 B．留置 C．抵押 D．定金 E．違約金20．目前建設(shè)工程施工合同爭議的調(diào)解主要有 【 ABDE 】 A．人民法院調(diào)解 B．民間調(diào)解 c．訴訟調(diào)解 D．仲裁機構(gòu)調(diào)解 E．行政主管部門調(diào)解三、名詞解釋題(本大題共5小題，每小題4分，共20分)21．諾成合同答：當事人一方的意思一旦經(jīng)對方同意即能產(chǎn)生法律效果的合同。22．締約過失責(zé)任答：合同訂立過程中，一方因違背誠信原則而給另一方造成損失時所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。23．合同價款答：發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用于支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項。24．基準日期答：投標截止日期之前的28天所對應(yīng)的日期(2分)。該日期為雇主與承包商承擔(dān)風(fēng)險的界限。(2分)25．風(fēng)險轉(zhuǎn)移答：借用合同或協(xié)議，在風(fēng)險事件發(fā)生時將損失的一部分或全部轉(zhuǎn)移到有相互經(jīng)濟利益關(guān)系的另一方。四、簡答題(本大題共5小題，每小題5分，共25分)26．簡述合同成立的概念和基本要件。答：合同成立是指當事人就合同主要條款達成了合意。(2分) 合同成立需要以下幾個條件：1)存在雙方或多方訂約當事人：(1分)2)訂約當事人對主要條款達成了合意；(1分)3)合同成立一般要經(jīng)過要約和承諾階段。(i分)27．簡述訂立施工合同應(yīng)具備的條件。答：訂立施工合同應(yīng)具備以下條件：1)初步設(shè)計已經(jīng)批準。2)工程項目已經(jīng)列入年度建設(shè)計劃。3)有能夠滿足施工需要的設(shè)計文件和有關(guān)技術(shù)資料4)建設(shè)資金和主要建筑材料設(shè)備來源已經(jīng)落實。5)對于招投標工程，中標通知書已經(jīng)下達。28．簡述FIDIC施工合同條件中規(guī)定的有關(guān)爭議解決的方式。答：FIDI