建筑和市政基礎設施工程勞務分包合同20(編輯修改稿)
2025-06-11 04:26 本頁面
【文章內容簡介】 ；（9）其它情況，雙方在專用條款中約定。事故處理： 發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，發(fā)包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門，同時按國家有關法律、行政法規(guī)對事故進行處理。，及傷亡人員家屬的安撫工作，避免過激行為的發(fā)生。工程變更：，發(fā)包人應提前7天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知，并提供變更的相應圖紙和說明。承包人按照發(fā)包人發(fā)出的變更通知及有關要求，辦理有關變更手續(xù)：、基線、位置和尺寸；；；。，由發(fā)包人承擔，延誤的工期相應順延；因變更減少工程量，合同總價款應相應減少，工期相應調整。，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。合同總價款計算規(guī)則及構成方式：本工程的合同總價款包含社會保障費等稅費。計算規(guī)則按專用條款規(guī)定。合同價款的支付及結算方式：發(fā)包人按合同向承包人支付合同價款。承包人應向發(fā)包人出具合法有效的收款憑證，并將發(fā)放到工人的付款憑證交付發(fā)包人。合同價款支付方式、支付條件和支付時間等，在專用條款中約定。1安全事故責任由于發(fā)包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，責任由發(fā)包人承擔。由于承包人不能落實安全施工方案或不服從發(fā)包人安全施工管理所造成的安全事故責任由承包人承擔。1違約責任：當發(fā)生下列情況時：（1）發(fā)包人未能按約定的款項類別、金額、承包人指定賬戶和時間支付相應款項。（2）發(fā)包人不按約定核實承包人完成的工程量。（3）發(fā)包人未能履行或不按約定履行合同中約定的其他責任和義務。發(fā)包人應采取補救措施，并賠償因上述違約行為給承包人造成的損失。發(fā)包人承擔違約責任，并不能減輕或免除合同中約定的應由發(fā)包人繼續(xù)履行的其他責任和義務。當發(fā)生下列情況時：（1）承包人因自身原因延期交工的。（2）承包人施工質量不符合本合同協(xié)議書7條約定的質量標準。（3）承包人未達到約定的安全文明施工標準。（4）承包人以非正當方式（包括圍堵、占據施工現(xiàn)場、發(fā)包人辦公場所；以任何手段阻止施工現(xiàn)場正常施工、發(fā)包人正常辦公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、廣告牌等；以及《國務院信訪工作條例》〔國務院第431號令〕第二十條規(guī)定的行為）向發(fā)包人提出要求的行為。（5）承包人未能履行或不按約定履行合同中約定的其他責任和義務。承包人應采取補救措施，并賠償因上述違約行為給承包人造成的損失。發(fā)包人承擔違約責任，并不能減輕或免除合同中約定的應由發(fā)包人繼續(xù)履行的其他責任和義務。1合同爭議：發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)。同時，應保護好已完工作成果。（1）一方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議解除合同；（2）經雙方同意終止或解除合同；（3）仲裁機構裁定終止或解除合同；（4）人民法院判決終止或解除合同；1合同解除：，可以解除本合同。（專業(yè)承包合同）解除的，發(fā)包人可以向承包人發(fā)出書面通知解除本合同。，承包人可以停止工作。發(fā)包人超過28天仍不支付合同價款，承包人可以向發(fā)包人發(fā)出書面通知解除合同。，其違約行為足以影響本施工項目的質量、安全、竣工工期時，發(fā)包人可以書面告知承包人并限期要求其完全、恰當履行合同義務。承包人逾期不能按約定履行義務的，發(fā)包人可以發(fā)出書面通知解除合同。，或者因工程建設單位的原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，合同任意一方可向另一方發(fā)出書面通知解除合同。，發(fā)包人應通知承包人解除本合同并辦理分包合同價款結算支付手續(xù)。分包合同價款結算支付手續(xù)完畢后，承包人應及時撤離現(xiàn)場。承包人未及時退場，給發(fā)包人造成經濟損失的由承包人負責賠償。發(fā)包人不按約定支付解除合同結算價款，影響承包人及時退場的或給承包人造成經濟損失的，由發(fā)包人負責賠償。，承包人應妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作，按發(fā)包人要求撤出施工場地。發(fā)包人應為承包人撤出提供必要條件。，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。有過錯的一方應當承擔違約責任，并賠償因合同解除給對方造成的損失。1合同終止雙方完全履行合同全部義務，合同總價款支付完畢，承包人向發(fā)包人交付勞務作業(yè)成果，并經發(fā)包人驗收合格后，本合同終止。1合同備案發(fā)包人和承包人根據規(guī)定將本合同備案。1補充條款在專用條款中約定。第三部分 專用條款發(fā)包人： 。達到此標準，發(fā)包人將按照 標準予以獎勵；未達到此標準，發(fā)包人將按照 標準予以處罰。 天前，向承包人提供與分包工程有關的圖紙 套。承包人應在接到圖紙后 天內，向發(fā)包人提交材料、設備、構配件供應計劃；經發(fā)包人確認后，發(fā)包人應按供應計劃要求的質量、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量和供應時間等組織貨源并及時交付給承包人；發(fā)包人保證所提供的材料、設備機具、構配件符合國家有關質量要求，如質量、品種、規(guī)格、型號不符合要求，承包人可以拒收，發(fā)包人承擔由此造成的損失。承包人、工具用具和機械包括 送達：（9）雙方約定的其它情況: 。 合同總價款計算規(guī)則及構成方式 本工程的合同總價款采用下列第 種方式計算：（1）工程量清單綜合單價計價； （2）工種工日單價；（3）綜合工日單價；（4）建筑面積綜合單價。（5）固定合同總價款；（6）工程實物量綜合單價。（7）雙方約定其他計算方式： 。、時工單價 元/工日，停工、窩工單價 元/日，工日的計量按有效簽證的簽證數(shù)量。其他費用：
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1