【文章內容簡介】 位中標后在日常的養(yǎng)護中應根據綠化植物生長情況按照相關規(guī)定把握澆水時間。 (9)因承 包人不履行上述義務，造成工期延誤的，工期不予順延。由此造成發(fā)包人經濟損失的，承包人承擔賠償責任。 十、施工組織設計和工期 進度計劃：承包人應在合同約定的日期，將施工組織方案和進度計劃提交發(fā)包人。發(fā)包人按約定的時間予以批準或提出修改意見，承包人必須按批準的進度計劃組織施工，接受發(fā)包人對施工進度的檢查，施工質量的監(jiān)督。工程實際進度與進度計劃不符時，承包人應采取相應的措施，擬采取的措施須報發(fā)包人批準后執(zhí)行。 工期的延誤、暫停 (1)延期開工：承包人應按合同條款約定的開工日期開始施工，承包人不能按時開工，應在合同條款約定的開工日期 5 天之前，向發(fā)包人提出延期開工的申請，并說明理由。發(fā)包人應在接到申請的 3 日內予以書面答復，逾期不予答復的，視同默認。發(fā)包人同意延期開工的，工期順延，否則工期不予順延。 (2)工期延誤：對以下造成竣工日期推遲的延誤，經發(fā)包人代表確認，工期相應順延。 ①設計變更、工程量發(fā)生變化 。 ②一周內，非承包人原因停水、停電或造成停工累計超過 8 小時 。③不可抗力 (包括 :戰(zhàn)爭、 **、地震、颶風、洪水、冰雹、雪災等 )。 ④合同中約定或發(fā)包人同意給予順延的其它情況。 (3)承包人須在發(fā)生以上情況后 5 天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包人代表提交報告，發(fā)包人代表在收到報告后 5 天內予以確認、答復，逾期不予答復，承包人即可視為延期要求已確認。 (4)非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人承擔違約責任。 十 一、質量與驗收 工程質量標準：合 格 隱蔽工程驗收：承包人在工程施工過程中，發(fā)生隱蔽工程時，應及時報告發(fā)包人代表進行現場確認，并提交隱蔽工程報告和處理措施，措施經發(fā)包人代表確認后，進行隱蔽工程施工，隱蔽工程施工結束后須報告發(fā)包人代表驗收，驗收合格，發(fā)包人代表在驗收記錄上簽字后，方可繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人不得繼續(xù)施工。 十 二、工程變更處理 工程量清單數量發(fā)生變更，按變更的工程數量與其綜合單價的乘積作為變更部分結算價。對承包人超出設計圖紙范圍和因自身原因造成返工的工程量，發(fā)包人不予確認。 十 三、爭議解決方式 合同履行過程中發(fā)生的任何爭議糾紛，當事雙方應通過友好協(xié)商方式解決，如協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。 十 四、違約責任 雙方不按合同約定履行自己的各項義務，應承擔相應的違約責任。 在管護期間，如發(fā)生人為破壞花草樹木，發(fā)包人負有對其進行教育的義務，并協(xié)助承包人對破壞者進行經濟處罰。 發(fā)現承包人不能按合同工期竣工以及有嚴重的施工質量問題或達不到其承諾的標準，發(fā)包人有權扣罰履約保證金 7 萬元和不予支付全部工程 尾款的經濟處罰。 除雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后，仍應繼續(xù)履行合同。 十 五、工程量清單 十 六、其他約定條款 本合同自雙方簽字蓋章后生效。 承包人不得將本工程轉包或分包，否則發(fā)包人有權終止合同。 合同的生效與終止：本合同條款自合同簽訂生效之日起生效，至養(yǎng)護期滿后，本合同即告終止。 合同份數：共 8 份，正本 2 份，甲乙雙方各持 1 份，副本 6 份，發(fā)包人 5 份，承包人 1 份。 承包人投標書與發(fā)包人招標文件相抵觸的，以合同為準。 其它未盡事宜，雙方協(xié)商，達成補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方： )法定代表人委托代理人：簽名 )乙方： (蓋章 )法定代表人 委托代理人： (簽名 ) 年月日 (( 第三篇：關于道路綠化施工合同范本 關于道路綠化施工合同范本（精選 4 篇） 在人們愈發(fā)重視契約的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同協(xié)調著人與人，人與事之間的關系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面 是幫大家整理的道路綠化施工合同，希望能夠幫助到大家。 道路綠化施工合同 1 建設單位： 施工單位： 根據甲乙雙方協(xié)商，甲方委托乙方全面完成鳳陽縣政府 20 年下達給甲方的綠化施工任務。為了明確雙方責任，確保工期、質量及栽植效果，經雙方協(xié)商簽訂本合同，具體內容如下： 一、工程名稱： 省道 S10 S30 S310 綠化工程 二、工程地點： 省道 S10 S30 S310 府城鎮(zhèn)路段 三、工程造價： 30000元（叁萬元整） 四、雙方責任： （一）甲方責任： 提供道路綠化所需苗木。 提供技術指導。 安排人員對工程質量、工程進度進行監(jiān)督。 為施工人員施工提供必要的方便條件，做好有關協(xié)調工作以及其它事宜。 工程竣后，及時組織人員對工程進行竣工驗收。 （二）乙方責任： 嚴格按照縣林業(yè)局要求栽植苗木 4267 棵。 乙方自工程開工之日起至甲方竣工驗收之日保證苗木保存率達到 100%，否則乙方應無償地進行補植。 工程竣工后，要及時提供竣工驗收技術資料，參加竣工驗收，辦理竣工結算及交換手續(xù)。 五、工程工期： 工程自 20年 2 月 18 日至 20年 3 月 18 日內完成。 六、工程款的撥付與結算： 工程完工后，經甲方驗收合格一次性付清。 七、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份。 八、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。 甲方（蓋章） 乙方（蓋章） 年月日 道路綠化施工合同 2 發(fā)包方（甲方）： 承包人（乙方）： 為明確甲、乙雙方的權利義務關系，根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同》、《城市綠化施工及驗收規(guī)范》以及國家有關法律、法規(guī)、標準的規(guī)定，確保綠化施工的順利進行，雙方本著平等互利、誠實守信的 `原則達成一致，自愿簽訂本合同。 一、工程概況 工程概況 （ 1）工程名稱： （ 2）工程地點： （ 4）工程批準文號：喀市發(fā)改 []號 （ 5）資金來源：市政府投資 工程承包范圍 （ 1）承包范圍：本工程采取綜合報價，報價苗木清單中包括苗木采購、包 裝、運輸、挖坑、施放配比土、種植、施肥、藥物使用、防風支架、鋪設支管系管道以及管養(yǎng)三年、死亡重栽及稅金、規(guī)費。平整土地包括小范圍倒運土方、土地細平，平鋪河沙 5cm 厚 /m2，平鋪有機肥 2cm 厚 /m深翻一遍，用水浸泡地一遍。 （ 2）工程總面積：平方米。 合同工期 總工期：三年 （ 1）種植施工工期：開工日期 20 年 2 月 15 日；竣工日期 20年4 月 30 日，（日歷天數 75 天） （ 2）樹木養(yǎng)護工期： 20 年 5 月 1 日起進入養(yǎng)護期，三年養(yǎng)護。初驗為 20 年 10 月 30 日，復驗為 20 年 8 月 10 日，竣工驗收為 20 年 8月 30 日。大量補苗的養(yǎng)護期順延。 二、合同價款與支付 合同價款 （ 1）發(fā)包人保證按照合同約定的期限和方式支付合同價款，承包人在合同實施間項目內容單價不因市場變化因素而變動。 （ 2）金額（小寫）：元（人民幣）（大寫）元。 工程款支付 （ 1）合同生效后，發(fā)包人向承包人支付本合同總造價的 10%（元）為預付款，苗木進場驗收合格后支付 20%。 （ 2） 20 年 10 月 30 日初驗成活率達到 85%以上后付至合同價的60%。 （ 3） 20 年 8 月 10 日驗收成活率達到 95%以上，付至合同價 80%。 （ 4） 20 年 8 月 30 日竣工驗收后成活率達到 100%，支付 15%，通過審計后支付余款。 三、合同文件及解釋順序 合同文件應能互相解釋、互為說明。除合同另有約定的外，其組成和解釋順序如下： 合同條款； 中標通知書、招標文件、投標書及其附件 發(fā)包人確認的工程量清單、單價，設計圖紙、施工圖、施工圖預算書； 工程施工質量標準、驗收規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求。 四、樹木采購技術要求 所供樹木要符合甲方確定的數量、品種、規(guī)格、土球、樹冠、根幅。 苗木不得攜帶病蟲害，要求帶苗木原產地的檢疫證明，苗木來喀后，由發(fā)包人組織林業(yè)部門再次復檢，對查出有攜帶病蟲害的苗木一律就地銷毀、由此產生的所有費用及損失由承包人承擔。 投標苗木根系要求大根做愈傷處理 ，主根無劈裂，裸根苗根系直徑（根幅），落葉喬木按地徑的 8－ 10 倍，根不劈不裂，灌木按 1 米高根系直徑（根幅） 30cm， 2m 高根系直徑（根幅） 50cm，適當照顧冠幅大小，土球苗，土球直徑為地徑的 8－ 10 倍，包要緊，草繩間隔 8cm， 70cm 以上土球打雙花纏腰箍，直徑 50cm 以上土球封底，要求保證苗木主根系的完整，苗木包裝要求符合長途運輸，需進行必要的保溫、保濕處理，土球完整。 所采購苗木樹干必須挺直，冠形優(yōu)美，各項外觀指標（干形、冠形、樹姿等）必需滿足行道樹、風景苗木景觀需求。 所有苗木以到喀什為準，在喀什驗貨，不合格苗木不予付款。 五、樹木種植技術要求： 乙方根據甲方的要求，種植樹木到甲方指定地點進行栽植，具體內容為樹木挖取，移運，栽植及管護等。管護期 3 年。驗收移交時間以甲方通知為準。 為有效保證所栽植苗木的成活率，承包人需將所中標段的土壤及水質進行化驗，并作出最有利于樹木生長的種植土混合比例報園林局備案，同時可適當使用一些改良產品。 樹穴基部必須施基肥（腐熟的農家費、牲畜家禽糞便或腐植酸肥），米徑 10cm 以上大樹施肥 立方，米徑 10cm 以下大樹施肥 立方，裸根樹木種植穴中需放入 立方河沙。 所有要求承包人需換臵種植土的，換臵的種植土中應包括 6 份本地農田土、 3 份河沙、 1 份腐殖土。 大樹截干部位嚴格按清單要求截干，需在主干 3 米以上保留 3— 5 個健康側枝，與主干同高截留。 樹木到位后，用細土慢慢均勻的填入樹穴，特別對根系空隙處， 道路綠化施工合同 3 發(fā)包方（甲方）： 承包方（乙方）：