【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 由雙方協(xié)議新單價(jià)。倘因甲方變更計(jì)劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計(jì)劃所及的合格材料時(shí)，由甲方核定驗(yàn)收后，參照本合同所定單價(jià)或比照合同簽定時(shí)市場(chǎng)料價(jià)計(jì)算之。 乙方于工程開始執(zhí)行后，應(yīng)定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應(yīng)書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，方可變更。第十一條：履行進(jìn)度 乙方應(yīng)于第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。 乙方應(yīng)在第四條開工日前三日內(nèi)，提交甲方核定與本工程各項(xiàng)工作與目標(biāo)有關(guān)的詳細(xì)工程進(jìn)度時(shí)間表，乙方應(yīng)按工程進(jìn)度履約，定期由甲方驗(yàn)收，且應(yīng)按照本合同第四條規(guī)定的工程期限，完成符合圖說附件所述的每項(xiàng)工作以及全部工程。 乙方應(yīng)于每周的次日送交甲方一份工作周報(bào)表，包括本工程各分項(xiàng)工作的最新進(jìn)度時(shí)間表，敘明每項(xiàng)工作的現(xiàn)狀、完工率、預(yù)計(jì)完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計(jì)劃。 凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應(yīng)無條件以夜工或其它方式趕工彌補(bǔ)，在任何情況下不得延長(zhǎng)或逾期，且甲方得視需要，隨時(shí)通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工，乙方不得拒絕。（此條約定過于苛刻，如確實(shí)因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`，我方應(yīng)有權(quán)要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時(shí)，應(yīng)考慮勞動(dòng)法對(duì)于加工工資方面的約定。建議與對(duì)方就此條提出協(xié)商，盡量減輕我方責(zé)任和成本）第十二條：施工管理 乙方應(yīng)于工程地點(diǎn)明顯位置，日間設(shè)置具有警示作用的裝置，夜間設(shè)置照明裝置，或加防護(hù)設(shè)施；對(duì)于工地附近人畜及公私財(cái)產(chǎn)的安全均應(yīng)預(yù)為防范，工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財(cái)產(chǎn)者，統(tǒng)歸乙方負(fù)責(zé)賠償。 乙方應(yīng)派富有工程經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)工人員常駐于工地，依照工程施工進(jìn)度時(shí)間表，切實(shí)執(zhí)行并遵照甲方的指示照?qǐng)D施工；甲方或監(jiān)理工程師認(rèn)為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時(shí)，得要求乙方更換之，乙方應(yīng)立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。 乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后，乙方應(yīng)于二十四小時(shí)之內(nèi)，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。 乙方負(fù)責(zé)所有工人的管理、安全、勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)及給養(yǎng)，如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者，概由乙方負(fù)責(zé)；如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。 本工程使用的材料及機(jī)具設(shè)備，甲方得于進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查之，且經(jīng)認(rèn)可的一切在場(chǎng)機(jī)具設(shè)備和新舊材料，未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點(diǎn)。 本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師，查有與圖說附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者，乙方應(yīng)立即拆除，并依照規(guī)定圖說附件及材料，重予施工至符合規(guī)定為止。所有時(shí)間及金錢之損失概歸乙方負(fù)擔(dān)。 凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時(shí)設(shè)施，經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時(shí)，乙方與該承包商，有互相協(xié)調(diào)合作的義務(wù)；如因工作不能協(xié)調(diào)，而致發(fā)生錯(cuò)誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負(fù)責(zé)賠償。 本工程在未經(jīng)甲方驗(yàn)收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機(jī)具、材料，概由乙方負(fù)責(zé)保管與防護(hù)。凡一切非人力所能預(yù)防，或意外損壞，皆由乙方完全負(fù)責(zé)。（乙方依照本合同約定向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)的，甲方應(yīng)在7日內(nèi)作出回應(yīng)并安排驗(yàn)收，超過15日甲方未作出回應(yīng)或安排驗(yàn)收的，視為工程驗(yàn)收合格，已完工工程同時(shí)視為已移交甲方接管，乙方不再承擔(dān)保管及防護(hù)責(zé)任） 乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財(cái)產(chǎn)上的損害，應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。 乙方應(yīng)遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。 乙方應(yīng)保證其施工人員應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定，甲方可要求乙方撤換該人員。 乙方保證施工隊(duì)使用的區(qū)域，應(yīng)維持環(huán)境清潔，并負(fù)保安責(zé)任。 乙方各項(xiàng)施工應(yīng)符合本合同約定，如有未約定者，則應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者，則照地方規(guī)定施工。 如涉及隱蔽工程，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方未于法規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收者，甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗(yàn)收，如工程有任何不符合甲方規(guī)定者，打開隱蔽工程及驗(yàn)收費(fèi)用由乙方承擔(dān)；如無問題由甲方承擔(dān)。如乙方未通知甲方驗(yàn)收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時(shí)要求乙方打開隱蔽工程驗(yàn)收，由此產(chǎn)生一切費(fèi)用，含打開隱蔽工程、驗(yàn)收費(fèi)用等，由乙方承擔(dān)。甲方驗(yàn)收合格后，乙方方可繼續(xù)進(jìn)行其余工程的施工。 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進(jìn)場(chǎng)的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。 乙方應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定，因乙方責(zé)任造成的罰款由乙方自行負(fù)擔(dān)。第十三條：工程驗(yàn)收工程全部完工，乙方應(yīng)將所有設(shè)備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請(qǐng)甲方驗(yàn)收。工程驗(yàn)收時(shí)，如甲方認(rèn)為有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗(yàn)者，乙方不得推諉，并負(fù)責(zé)修復(fù)，涉及之費(fèi)用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標(biāo)準(zhǔn)。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)由政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。工程驗(yàn)收時(shí)如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格者，乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本條“整改”），該工程經(jīng)過整改后，造成逾期交付的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對(duì)該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔(dān)，乙方不得有異議，乙方除承擔(dān)該其它施工方整改工程費(fèi)用外，承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費(fèi)用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。第十四條：品質(zhì)條款 乙方應(yīng)當(dāng)保證有承包本工程之資質(zhì)，并取得所有相關(guān)許可證照。 乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度，符合國(guó)家工程品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)及各地區(qū)相關(guān)部門相應(yīng)的建筑施工標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 乙方應(yīng)設(shè)專門負(fù)責(zé)的工程品質(zhì)管理組織，其負(fù)責(zé)人須具有品質(zhì)工程師訓(xùn)練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。 乙方于每一細(xì)部工程完成后應(yīng)由其品質(zhì)管理組織自主檢查后，方得根據(jù)工程進(jìn)度表及圖說附件等相關(guān)數(shù)據(jù)，提請(qǐng)甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者，甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建，如在限期內(nèi)未完成，甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。 乙方應(yīng)保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標(biāo)準(zhǔn)。 乙方應(yīng)每年辦理一次全面性稽查，負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)工作，保護(hù)期間發(fā)生自然損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)。第十五條：違約罰款乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的，每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之壹計(jì)算，給付甲方違約金，此項(xiàng)違約金，甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除，如有不足，乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。（ 甲方如違反本合同約定之任何付款義務(wù)的，每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之壹計(jì)算，給付乙方違約金，此項(xiàng)違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償；（ 如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應(yīng)按每日 元向乙方計(jì)付損失費(fèi)用；（ 如甲方變更或增加工程范圍、工程量的，甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計(jì)價(jià)方式外，對(duì)于該部分工程款的支付期限也應(yīng)另行協(xié)商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。）第十六條：保修期限甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議，乙方應(yīng)按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期限自甲方正式驗(yàn)收合格之日起為期 貳 年，另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統(tǒng)，為貳個(gè)采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動(dòng)、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時(shí)，乙方應(yīng)于甲方通知期限內(nèi)按照?qǐng)D說附件，負(fù)責(zé)無償修復(fù)，如有遲延，依第十五條的規(guī)定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。第十七條：工程保險(xiǎn)乙方應(yīng)依法為其從事危險(xiǎn)作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，并自付保險(xiǎn)費(fèi)，并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單復(fù)印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險(xiǎn)約定如下：本工程未約定保險(xiǎn)條款。本工程由甲方向國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司辦理工程一切險(xiǎn)及第三人意外責(zé)任險(xiǎn)。出險(xiǎn)時(shí)，乙方需保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、拍照留存、及時(shí)通知甲方；并應(yīng)協(xié)助甲方申請(qǐng)保險(xiǎn)、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。第十八條：稅捐條款因本合同所發(fā)生的稅款，由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負(fù)擔(dān)。第十九條：解約條款 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部： 乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。 乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。 違反本合同任何條款規(guī)定，經(jīng)甲方限期改正而未改正者。、偷工減料或不聽從甲方的指示者。 乙方違反其它任何條款或圖說附件說明，甲方認(rèn)為其不能履約者。 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí)，乙方應(yīng)立即停工，負(fù)責(zé)遣散工人，清理現(xiàn)場(chǎng)，并于甲方通知后，五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對(duì)此乙方不得異議，且應(yīng)積極配合甲方辦理工程報(bào)建等相關(guān)項(xiàng)目的變更登記手續(xù)。 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí)，甲方因此所受一切損失，乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負(fù)責(zé)賠償。（如因甲方延遲支付任何應(yīng)支付款項(xiàng)超過 日的，乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運(yùn)至工地之材料和設(shè)備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負(fù)責(zé)，乙方因此所受一切損失，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償）第二十條：不得轉(zhuǎn)讓條款 乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運(yùn)入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔(dān)保，但經(jīng)甲方書面同意者，不在此限。 乙方對(duì)本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利，除經(jīng)甲方事前書面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者： 由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機(jī)具使能完成施工的工程。 一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對(duì)工程有利者。第二十一條：合同期限本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責(zé)任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益，于合同屆滿日或解除或終止后，仍為有效。第二十二條：管轄條款甲乙雙方同意由本合同所生的爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，以甲方營(yíng)業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。（如甲方營(yíng)業(yè)所在地不在本地的，此條款不能接受）第二十三條：通知條款 雙方通知可以電話、電報(bào)、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號(hào)或快遞等形式進(jìn)行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達(dá)人。 接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認(rèn)的地址為準(zhǔn)。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達(dá)并發(fā)生送達(dá)之效力。 本合同壹式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。第二十四條：附則投標(biāo)文件或圖說附件若與本合同有抵觸時(shí)，以本合同為準(zhǔn)。立合同人：甲方：乙 方：有權(quán)簽字人：有權(quán)簽字人：年 月 日 年 月 日承攬合同糾紛管轄地篇七服裝加工承攬合同:承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品：┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤│ │ ││ ││├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤│ │ ││ ││└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：1．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2．承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3．定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）第五條 價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或