浙江省高級人民法院建設(shè)的施工合同意見-文庫吧在線文庫
【正文】 （三）未在約定時間內(nèi)提供完整工程地質(zhì)和地下資料或施工圖紙； （四）未在約定時間內(nèi)辦理工程中間驗收； （五）未履行合同約定的其他協(xié)助義務(wù)的。 第二條 有以下情形之一的，應(yīng)當認定為沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑工企業(yè)名義承攬建設(shè)工程，所簽訂的建設(shè)工程施工合同無效； （一） 不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑企業(yè)的名義承攬工程； （二） 資質(zhì)等級低的建筑企業(yè)以資質(zhì)等級高的建筑企業(yè)名義承攬工程； （三） 不具有工程總包資格的建 筑企業(yè)以具有總包資格的建筑企業(yè)的名義承攬工程； （四） 有資質(zhì)的建筑企業(yè)通過其他違法方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的情形。 2 第五條 同時符合下列情形，應(yīng)主從定為勞務(wù)合同，所簽訂的合同有效； （一） 實際施工人具備勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等級標準規(guī)定的一種或同種項目的施工資質(zhì)，承包的施工任務(wù)僅是整個規(guī)程的一道或同道工序，而不是工程的整套工序 ； （二） 承包的方式為提供勞務(wù)，而非包工包料。 3 第十一條 建設(shè)工程施工合同中對工期順延的情形沒有明確約定的，施工過程中因發(fā)包人拖欠工程預(yù)付款、進度款、變更設(shè)計足以造成工程停工、窩工，或因不可抗力因素等原因造成工程停工的，工期可以相應(yīng)順延。 第十七條 發(fā)包人或監(jiān)理單位已組織驗收并在相關(guān)文件上簽字確認驗收合格的，應(yīng)認定工程經(jīng)驗收合格，對工程中存在的質(zhì)量問 題作保修期內(nèi)質(zhì)量問題處理，發(fā)包人以工程存在質(zhì)量問題為由，要求不支付或緩支付工程的，不予支持。 第二十三條 非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程，實際施工人與承包人約定以承包人與發(fā)包人之間的結(jié)算價款作為雙方結(jié)算依據(jù)的，應(yīng)按該約定確定實際工人應(yīng)得的工程價款；實際施工人 5 舉證證明承包人與發(fā)包人之間的結(jié)算結(jié)果損害其合法權(quán)益的，人民法院可根據(jù)實際施工人的申請，依據(jù)承包人與發(fā)包人之間的結(jié)算文件、合同及相關(guān)簽證確定實際施工人應(yīng)得的工程價款。 法律、行政法規(guī)未規(guī)定必須進行招標的建設(shè)工程， 當事人實際履行的建設(shè)工程施工合同與備案的中標合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當以當事人實際履行的合同作為工程價款的結(jié)算根據(jù)。 七． 工程價款的支付 第三十條 發(fā)包人接到承包人竣工驗收報告后，無正當理 由不依照法律規(guī)定或者合同約定進行竣工驗收的，經(jīng)過法事實上或約定的時間，應(yīng)視為工程已竣工驗收合格，發(fā)包人以工程未驗收或存在質(zhì)量問題為由，要求不支付或緩支付工程款的，不予支持。 第三十五條，雙方當事人協(xié)商一致達成工程的結(jié)算協(xié)議未對承包人逾期竣工的違約行為作出處理或保留的，發(fā)包人主張因承包人原因?qū)е鹿こ逃馄诳⒐そo其造成損失的，不予支持。 第四十二條，承包人的優(yōu)先受償權(quán)范圍限于建設(shè)工程的工程價款，包括承包人應(yīng)當支付的工作人員報酬、材料款、用于建設(shè)工程的墊資等實際支出的費用。 第四十七條，本意見自發(fā)之日起施行。 8 發(fā)包人未按合同約定向承包人支付工程款，而將工程款直接支付給項目經(jīng)理，雙方對工程款的結(jié)算存在爭議的，人民法院可以依照民事訴訴訟法的有關(guān)規(guī)定追加項目經(jīng)理或項目部的負責人作為被告或第三人。 第三十八條，建設(shè)工程施工合同無效，但按照《解釋》第二條的規(guī)定可參照合同約定計算工程價款的，如承包人存在延期完工或者發(fā)包人存在延期支付工程款的情形，當事人應(yīng)參照合同約定賠償
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1