污水處理廠工程施工合同-閱讀頁
2024-08-29 10:52本頁面
【正文】 部工程達(dá)到本合同第六條約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并完成竣工驗收；凡完成竣工驗收的時間遲于本合同第一條約定的工期為工程延誤，工期延誤的由乙方按本合同第十七條第2款第（2）項承擔(dān)違約責(zé)任。十六、保修： 甲乙雙方簽署建筑工程質(zhì)量保修書作為本合同附件三，甲方按保修書規(guī)定享受權(quán)利，乙方按保修書規(guī)定履行義務(wù)。（2）甲方若不能按本合同第四條的規(guī)定給付合同價款的，乙方應(yīng)給甲方10天的寬限期，在寬限期內(nèi)，甲方仍不能給付，自寬限期滿，由甲方按中國人民銀行同期貸款利率向乙方賠償欠款的利息。：（1）乙方與甲方相關(guān)人員應(yīng)保持正常、健康的工作關(guān)系，乙方不得向甲方的有關(guān)人員進(jìn)行行賄和變相行賄，如有發(fā)生，乙方應(yīng)承擔(dān)工程款總額的20%的違約金，情況嚴(yán)重，甲方有權(quán)終止本合同。（4）因工程質(zhì)量達(dá)不到本合同第六條約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由乙方負(fù)責(zé)更換、修補或返工，直至達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)；因更換、修補、返工導(dǎo)致工期延誤的，由乙方按本合同第十七條第2款第（2）項承擔(dān)違約責(zé)任，因更換、修補、返工等所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。（6）上述第2款第（2）項和第（5）項約定的違約金不足以彌補甲方損失或在上述約定外因乙方原因?qū)е录追狡渌麚p失的，由乙方另行賠償。（8）本合同關(guān)于乙方違約責(zé)任的約定，不能排除因乙方弄虛作假、以次充好、欺瞞甲方和政府有關(guān)驗收部門致使工程竣工驗收通過后發(fā)生重大質(zhì)量問題時乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如有發(fā)生，乙方應(yīng)承擔(dān)其法律責(zé)任。十九、不可抗力：，并對本合同的履行產(chǎn)生影響的事件。，解釋其需要提出發(fā)生不可抗力的理由，并且應(yīng)在其后十五天內(nèi)對該不可抗力事件的發(fā)生及其持續(xù)時間提供適當(dāng)證明。二十、爭議解決：，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。，協(xié)商不成時任何一方均有權(quán)訴至法院，無論哪一方起訴，均由工程所在地法院管轄。、分立、改組、轉(zhuǎn)讓、出兌等變更的情況的，必須事先通知另一方，另一方有權(quán)決定是否終止本合同。二十二、合同生效和終止本合同須經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，自約定事項處理完畢之日終止。；甲方的任何書面文件均需加蓋甲方公章方為有效。，以及在其終止或期滿后的任何時候，乙方不得向任何第三方披露在履行合同過程中所獲得的甲方的任何經(jīng)營信息。：（1）分項工程及報價匯總表（乙方提供）（2）材料一覽表（乙方提供）（3）建筑工程質(zhì)量保修書（4）正規(guī)設(shè)計圖紙本合同一式六份，甲、乙、丙三方各執(zhí)兩份，均具有同等法律效力。一、 工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。具體保修內(nèi)容如下：建筑材料或施工缺陷等造成異常情況的。自工程竣工驗收合格次日起計算。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理，由此發(fā)生的費用承包人承擔(dān)２. 發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。４. 質(zhì)量保修完成后，有發(fā)包人組織驗收。２. 以上保修金在承包人保修期滿１年。五、 其他工程質(zhì)量保修事項本工程質(zhì)量保修書由施工合同的發(fā)包人、承包人在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有限期至保
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1