房屋工程建筑維修加固工程施工工程合同范本-閱讀頁
2025-06-01 13:16本頁面
【正文】 品合格證書，對存在疑問的可以委托抽檢。抽檢不合格的，費用由承包人承擔(dān)，不得在本維修加固工程中使用。房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本）CH010802制定四 川 省 建 設(shè) 廳四川省讀證11．變更房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建筑抗震 發(fā)包人提出變更。承包人在接到通知后按變更執(zhí)行由于變更，引起承包人返工，以及造成相應(yīng)損失的，均由發(fā)包人承擔(dān)，工期相應(yīng)順延，追加合同價款。承包人提出合理化建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的換用，必須經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計人批準。 變更簽證。變更簽證作為變更工程價款和工期的依據(jù)。承包人48小時內(nèi)不辦理，視為不調(diào)整工程價款，工期不順延。承包人先進行自檢，并在隱蔽和分部位驗收前24小時以書面形式通知發(fā)包人進行驗收。驗收不合格，承包人在發(fā)包人限定的時間內(nèi)修改后重新組織驗收。發(fā)包人不能按時進行驗收，應(yīng)在驗收前12小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過24小時。若發(fā)包人要求復(fù)驗時，承包人應(yīng)按復(fù)驗程序復(fù)驗。房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本）CH010802制定四 川 省 曙辰旋讀證冀勵 由于承包人原因造成質(zhì)量事故，工程驗收不合格，其返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。若發(fā)包人不能在約定時間內(nèi)組織驗收，需在24小時內(nèi)通知承包人，延期驗收不能超過72小時。－12 本工程按照 2008河南省建筑與裝飾工程綜合定額 計價。房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建筑抗震加固工程施 □工程造價管理機構(gòu)發(fā)布的造價調(diào)整；房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建□其他調(diào)整因素。房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本）CH010802制定四 川 省 建 設(shè) 廳四川省工商行政管理局二○○ 竣工結(jié)算勵承包人提請工程竣工驗收時，應(yīng)同時向發(fā)包人提交工程竣工結(jié)算書。工程款撥付至工程總價的 95 %，余下的 5 %作為質(zhì)保金。14．竣工退場房屋 工程竣工后，承包人應(yīng)對施工場地進行清理，直至發(fā)包人檢驗合格為止。 承包人設(shè)備和剩余的材料，包括廢棄的施工設(shè)備和材料，按計劃撤離施工場地。15．違約責(zé)任房 由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，發(fā)包人應(yīng)補償承包人因停工、窩工等所造成的損失。10000元。證冀勵 由于承包人原因逾期竣工，每逾期1天，承包人應(yīng)向發(fā)包人支付違約金165。房旋讀證冀勵 發(fā)包人未辦理任何手續(xù)，要求承包人拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由發(fā)包人負責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟損失。 未辦理竣工驗收手續(xù)，發(fā)包人擅自動用，視為發(fā)包人已驗收合格。房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本）CH010802制定四 川 省 建 設(shè) 廳四川省工商行政管理局二○○八年七16．索賠房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本 承包人索賠。若承包人未能按下列時限向發(fā)包人提出索賠意向書，將失去索賠權(quán)利。房屋（2）索賠事件發(fā)生后7日內(nèi)，向發(fā)包人代表發(fā)出要求索賠的意向書；房屋建筑抗震加固工程（3）在發(fā)出索賠意向書后7日內(nèi)，向發(fā)包人代表提交全部詳細的索賠資料和金額； （4）發(fā)包人在接到索賠資料后7日內(nèi)給予批準。若采用一覽子索賠，其索賠意向及全部詳細索賠資料和金額不得遲于工程竣工日期前14天提出。發(fā)生索賠事件后，發(fā)包人代表應(yīng)及時書面通知承包人，詳細說明發(fā)包人有權(quán)得到的索賠金額。17．爭議房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本）CH010802制定四 川 省 建 設(shè) 廳四川省工商行政管理局二○○八年七月發(fā)包本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的按下列第 二 種方式解決：房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建維肚鵑現(xiàn)你鴕牌曙辰旋讀證冀勵（1）提交 / 仲裁委員會仲裁；房屋建筑抗震加固工程施工合（2）依法向人民法院提起訴訟。房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建筑抗震加固工程施工合同（示讀證冀勵 本合同一式 陸 份，雙方各執(zhí) 叁 份。房屋建筑抗震加固工程施工合同－12－房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本）CH010802制定四 川 省 建 設(shè) 廳四川省工商行政管理局二○○八年七月發(fā)包人（全稱 本合同履行完后
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1