【正文】 協(xié)商解決，也可以請求________進行調解。最新承攬合同10　　簽訂時間：年 月 日 合同編號：　　乙方（供方）： 第一條 采購清單：　　甲方（需方）： 中鐵九局集團第七工程有限公司　　第二條 供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公布價格為準，幅度超過177。100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。汽車運輸，確定運費為/噸?！　〉诹鶙l 計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤圓依據過磅檢斤計重。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕?！　〉诎藯l 結算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結果開據合法有效發(fā)票?！　〉谑l 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。最新承攬合同11　　定作方（以下簡稱甲方）：　　承攬方（以下簡稱乙方）：　　供料方（以下簡稱丙方）：　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。：　　一、工程項目名稱：　　二、施工地點：　　三、工程量：　　四、工程總額及付款方式：　　工程總額：　　付款方式：　　甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。　　風險提示：　　加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發(fā)生糾紛。　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。　　六、乙方工作：　　　　七、甲方工作：　　保證如合同約定支付乙方工程款項。　　施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關管理單位的協(xié)調工作?！　“恕⒈焦ぷ鳌　★L險提示：　　原材料可以由定作人或承攬人提供。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識?！　”浇回涃|量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等?！　V告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）?！　〖追皆隍炇者^程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行后期整改?！　∈⒈Ｐ蓿骸　〖追饺绨l(fā)現制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行制品檢修，通報維修情況?！　∈?、安全責任：　　乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年?！　∫蚴褂貌划?、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任?！　∫蚝贤兏斐膳c本合同相關內容不符時，以合同變更后的附件為依準。　　甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%?！　≡诩追接馄谖锤稇犊铐棔r，乙方擁有制品所有權?！　≡陔p方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟?！　∈摹⒑贤闪⒑蜕А　”竞贤喠ⅰ?zhí)行和解釋及爭議和解決均適應中國法律?！　”竞贤皇?份，雙方各持1份。若補充協(xié)議與本合同有沖突的，以后補充協(xié)議為準?！　。ㄒ韵聼o正文）　　甲方：　　委托代理人：　　地址：　　電話：　　開戶銀行：　　賬號：　　_________年____月____日　　乙方：　　委托代理人：　　地址：　　電話：　　開戶銀行：　　賬號：　　_________年____月____日　　丙方：　　委托代理人：　　地址：　　電話：　　開戶銀行：　　賬號：　　_________年____月____日最新承攬合同12　　甲方：　　乙方：　　依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下：　　第一條：：_____年____月___日起至相應工程完工?！　《?、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數?！　∪?、工程款計算方式說明　　甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》。連續(xù)作業(yè)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間?！　∪?、支付方式　　甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度______%時，甲方按挖機總工時的______%支付乙方款項，完成工程進度______%，甲方按按挖機總工時的______%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清?！　《?、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。　　三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：　　屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發(fā)生的事故?！　儆跈C械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故?！　〉谒臈l雙方的權利和義務　　一、甲方的權利和義務　　甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。　　若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械?！　∪粢曳揭驒C械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。　　甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款?！　《?、乙方的權利和義務　　l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備?！　∫曳綉斕峁┘夹g保障，承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務?！　∫曳接袡喟凑蘸贤s定收取合同價款。給對方造成損失的，應當賠償損失。甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償?！　∫曳轿窗春贤s定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金______元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失?！　∫蛞曳綑C械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。　　乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾?！　〉诹鶙l不可抗力　　一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明?！　〉诎藯l合同的生效及其他　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效?！　⌒『贤郊约昂贤男羞^程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準?！　〖追剑篲________乙方：_________　　法定代表人：_________法定代表人：_________　　_________年____月____日_________年____月____日最新承攬合同13　　承 攬 方：____________________________________　　法定代表人：____________ 職務：____________　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________　　定 作 方：____________________________________　　法定代表人：____________ 職務：____________　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊?！　〗辉牧系任锲啡掌谟嬎?，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見?！　?，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品?！　〉谖鍡l 價款或酬金　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。　　定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。　　當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。任何一方要求提提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準。雙方另有約定的，按約定的方法計算。不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任?！　〗桓抖ㄗ魑锘蛲瓿晒ぷ鞯臄盗可儆诤贤?guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理?！　∥窗春贤?guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。　　不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的____%的違約金?！　嵭写\或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任?！　∥窗春贤?guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。 中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金?！　∥窗春贤?guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失?！　〕^合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分?！　〕^合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。　　無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。　　第十四條 不可抗力　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。協(xié)商不成按項處理：　　?！　”竞贤訽___ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同副本一式____份，交____________各留存一份。通過對乙方的執(zhí)業(yè)資質、施工業(yè)績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。　　二、承包的期限：　　自______年______月______日至該工程竣工交驗（工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢）。）　　建筑面積：______平方米　　施工工期：總日歷工期：______天，以開、竣工報告為準，業(yè)主工期若延期，工期順延；工期與業(yè)主合同有關規(guī)定不一致的，按業(yè)主合同和有關通知執(zhí)行；超出規(guī)定工期、沒按業(yè)主和甲方要求時間內進場，則視為違約?！　∷摹⒊邪闹笜恕　〕杀局笜耍罕竟こ坛邪鼉r款確定為______萬元。乙方承包價中含按當地稅務部門規(guī)定應當繳納的各種稅、費。　　安全指標：無重傷、死亡事故發(fā)生?！　。?）根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等?！　。?）除建設單位指定外，有權將項目的工程分包給專業(yè)公司；　?。?）乙方違法、不執(zhí)行國家標準不按規(guī)范進行管理施工、違反甲方有關規(guī)定的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。　　六、乙方的職責和權限　　乙方的職責　　（1）代表企業(yè)實施項目管理，遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行強制性標準，執(zhí)行企業(yè)相關管理制度，積極維護企業(yè)合法權益；對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理；　?。?）根據國家規(guī)范組織編制項目管理實施計劃；　?。?）組織實施施工現場的生產要素的配置和管理；　　（4）組織制定和實施項目經理部各項管理制度；　?。?）在企業(yè)授權范圍內負責與建設單位、監(jiān)理單位、地方政府相關部門、企業(yè)管理層的工作聯系和協(xié)調，負責勞務分包、協(xié)作單位的管理；　?。?）解決施工現場和項目經理部出現的’問題，發(fā)現和處理突發(fā)事件；　?。?）負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料；　?。?）協(xié)助企業(yè)進行項目的檢查、鑒定和評優(yōu)、評獎申報；