【正文】 工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應予執(zhí)行?！　”究钜?guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發(fā)包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期?！　?. 項目經(jīng)理　　、職務在專用條款內(nèi)寫明。　?。ㄊ┕し桨福┖凸こ處熞罁?jù)合同發(fā)出的指令組織施工。責任在發(fā)包人或第三人，由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期；責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務?！　?. 發(fā)包人工作　　：　?。?）辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題；　?。?）將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，保證施工期間的需要；　　（3）開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通；　　（4）向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準確性負責；　?。?）辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)（證明承包人自身資質(zhì)的證件除外）；　?。?）確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現(xiàn)場交驗；　?。?）組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底；　?。?）協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作、承擔有關費用； 　　（9）發(fā)包人應做的其他工作，雙方在專用條款內(nèi)約定。 ，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發(fā)包人賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。 　　，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關損失。 　　，承包人應按照發(fā)包人提供圖紙及有關資料的時間，按單位工程編制進度計劃，其具體內(nèi)容雙方在專用條款中約定。工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。 11. 開工及延期開工 。工程師應當在接到延期開工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復承包人。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內(nèi)未予答復，承包人可自行復工。 　 13. 工期延誤 　 ，經(jīng)工程師確認，工期相應順延： 　 （1）發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件； 　 （2）發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行； 　 （3）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行； 　 （4）設計變更和工程量增加； 　 （5）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時； 　 （6）不可抗力； 　 （7）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。 　 ，承包人承擔違約責任。提前竣工協(xié)議應包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔違約責任。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。 　 工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。 　 工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔，相應順延工期。 　　 17. 隱蔽工程和中間驗收 　 工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。 　 工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。 　 經(jīng)工程師驗收，工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經(jīng)認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。檢驗合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應順延工期。 　　 19. 工程試車 　 雙方約定需要試車的，試車內(nèi)容應與承包人承包的安裝范圍相一致。通知包括試車內(nèi)容、時間、地點。試車合格，工程師在試車記錄上簽字。工程師未能按以上時間提出延期要求，不參加試車，應承認試車記錄。通知包括試車內(nèi)容、時間、地點和對承包人的要求，承包人按要求做好準備工作。 　 雙方責任 　 （1）由于設計原因試車達不到驗收要求，發(fā)包人應要求設計單位修改設計，承包人按修改后的設計重新安裝。 　 （2）由于設備制造原因試車達不到驗收要求，由該設備采購一方負責重新購置或修理，承包人負責拆除和重新安裝。 　 （3）由于承包人施工原因試車達不到驗收要求，承包人按工程師要求重新安裝和試車，并承擔重新安裝和試車的費用，工期不予順延。 　 （5）工程師在試車合格后不在試車記錄上簽字，試車結(jié)束24小時后，視為工程師已經(jīng)認可試車記錄，承包人可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。 五、安全施工 　　20. 安全施工與檢查 　 承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。 　 發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。 　 實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，由發(fā)包人承擔安全防護措施費用。 　 發(fā)包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。非招標工程的合同價款由發(fā)包人承包人依據(jù)工程預算書在協(xié)議書內(nèi)約定。下列三種確定合同價款的方式，雙方可在專用條款內(nèi)約定采用其中一種： 　 （1）固定價格合同。風險范圍以外的合同價款調(diào)整方法。 　 （2）可調(diào)價格合同。 　 （3）成本加酬金合同。 　 可調(diào)價格合同中合同價款的調(diào)整因素包括： 　 （1） 法律、行政法規(guī)和國家有關政策變化影響合同價款； 　 （2）工程造價管理部門公布的價格調(diào)整； 　 （3）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時； 　 （4）雙方約定的其他因素。工程師收到承包人通知后14天內(nèi)不予確認也不提出修改意見，視為已經(jīng)同意該項調(diào)整。預付時間應不遲于約定的開工日期前7天。 　　25. 工程量的確認 　 承包人應按專用條款約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。承包人收到通知后不參加計量，計量結(jié)果有效，作為工程價款支付的依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包人，致命承包人未能參加計量，計量結(jié)果無效。 　　26. 工程款（進度款）支付 　 在確認計量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包人應向承包人支付工程款（進度款）。 　 本通用條款第23條確定調(diào)整的合同價款，第31條工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款（進度款）同期調(diào)整支付。協(xié)議應明確延期支付的時間和從計量結(jié)果確認后第15天起應付款的貸款利息。 　　七、材料設備供應 　　27. 發(fā)包人供應材料設備 　 實行發(fā)包人供應材料設備的，雙方應當約定發(fā)包人供應材料設備的一覽表， 作為本合同附件（附件2）。 發(fā)包人按一覽表約定的內(nèi)容提供材料設備，并向承包人提供產(chǎn)品合格證明，對其質(zhì)量負責。 　 發(fā)包人供應的材料設備，承包人派人參加清點后由承包人妥善保管，發(fā)包人支付相應保管費用。 　 發(fā)包人未通知承包人清點，承包人不負責材料設備的保管，丟失損壞由發(fā)包人負責。發(fā)包人應承擔責任的具體內(nèi)容，雙方根據(jù)下列情況在專用條款內(nèi)約定： 　 （1）材料設備單價與一覽表不符，由發(fā)包人承擔所有價差； 　 （2）材料設備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與一覽表不符，承包人可拒絕接收保管，由發(fā)包人運出施工場地并重新采購； 　 （3）發(fā)包人供應的材料規(guī)格、型號與一覽表不符，經(jīng)發(fā)包人同意，承包人可代為調(diào)劑串換，由發(fā)包人承擔相應費用； 　 （4）到貸地點與一覽表不符，由發(fā)包人負責運至一覽表指定地點； 　 （5）供應數(shù)量少于一覽表約定的數(shù)量時，由發(fā)包人補齊，多于一覽表約定數(shù)量時，發(fā)包人負責將多出部分運出施工場地； 　 （6）到貸時間早于一覽表約定時間，由發(fā)包人承擔因此發(fā)生的保管費用；到貸時間遲于一覽表約定的供應時間，發(fā)包人賠償由此造成的承包人損失，造成工期延誤的，相應順延工期； 　 發(fā)包人供應的材料設備使用前，由承包人負責檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由發(fā)包人承擔。 　　28. 承包人采購材料設備 　 承包人負責采購材料設備的，應按照專用條款約定及設計和有關標準要求采購，并提供產(chǎn)品合格證明，對材料設備質(zhì)量負責。 　 承包人采購的材料設備與設計或標準要求不符時，承包人應按工程師要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，由此延誤的工期不予順延。 　 工程師發(fā)現(xiàn)承包人采購并使用不符合設計或標準要求的材料設備時，應要求承包人負責修復、拆除或重新采購，并承擔發(fā)生的費用，由此延誤的工期不予順延。 　 由承包人采購的材料設備，發(fā)包人不得指定生產(chǎn)廠或供應商。變更超過原設計標準或批準的建設規(guī)模時，發(fā)包人應報規(guī)劃管理部門和其他有關部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。 　 因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發(fā)包人承擔，延誤的工期相應順延。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。未經(jīng)同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包人的有關損失，延誤的工期不予順延。 　 30. 其他變更 合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標準及發(fā)生其他實質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。變更合同價款按下列方法進行： 　 （1）合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款； 　 （2）合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同介款； 　 （3）合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。 　 工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內(nèi)予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。 　 工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。 　 九、竣工驗收與結(jié)算 　 32. 竣工驗收 　 工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。 　 發(fā)包人收到竣工驗收報告后28天內(nèi)組織有關單位驗收，并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。 　 發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗收的日期。 　 中間交工工程的范圍和竣工時間，雙方在專用條款內(nèi)約定。 　 工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的，發(fā)包人不得使用。 　 33. 竣工結(jié)算 　 工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后28天內(nèi)，承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容，進行工程竣工結(jié)算。發(fā)包人確認竣工結(jié)算報告通知經(jīng)辦銀行向承包人支付工程竣工結(jié)算價款。 　 發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)無正當理由不支付工程竣工結(jié)算價款，從第29天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，并承擔違約責任。發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付的，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。 　 發(fā)包人承包人對工程竣工結(jié)算價款發(fā)生爭議時，按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。 　 質(zhì)量保修工作的實施。 　 質(zhì)量保修書的主要內(nèi)容包括： 　 （1）質(zhì)量保修項目內(nèi)容及范圍； 　 （2）質(zhì)量保修期； 　 （3）質(zhì)量保修責任； 　 （4）質(zhì)量保修金的支付方法。當發(fā)生下列情況時： 　 （1）本通用條款第24條提到的發(fā)包人不按時支付工程預付款； 　 （2），導致施工無法進行； 　 （3）； 　 （4）發(fā)包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。雙方在專用條款內(nèi)約定發(fā)包人賠償承包人損失的計算方法或者發(fā)包人應當支付違約金的數(shù)額或計算方法。當發(fā)生下列情況時： 　 （1）； 　 （2）； 　 （3） 承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。雙方在專用條款內(nèi)約定承包人賠償發(fā)包人損失的計算方法或者承包人應當支付違約金的數(shù)額或計算方法。 　 36. 索賠 　 當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時的有效證據(jù)。索賠答復程序與（3）、（4）規(guī)定相同。 　 37. 爭議 　 發(fā)包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調(diào)解。 　 發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程： 　 （1）單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工； 　 （2）調(diào)解要求停止施工，且為雙方接