【正文】 代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發(fā)出的指令、要求組織 施工。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的經濟支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。 第 7條 甲方工作 甲方按協議條款約定的時間和要求，一次或分階段完成以下工作： 1．辦理土地征用，青苗樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件， 并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題； 2．將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至協議條款約定地點，并保證施工期間的需要； 3．開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及協議條款約定的施工場地內的主要交通干道，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通； 4．向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確； 5．辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及鐵路專用線的申報批準手續(xù)（證明乙方自身資質的證件除外）； 6．將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗 ； 7．組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底； 8．協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。 第 8條 乙方工作 乙方按協議條款約定的時間和要求做好以下工作： 1．在其設計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批準后使用。 3．按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)等。 4．按協議條款約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發(fā)生的費用由甲方承擔。 6．已竣工程未交付甲方之前，乙方按協議條款約定負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復 。甲方提前使用后發(fā)生損壞的修理費用，由甲方承擔。 8．保證施工現場清潔符合有關規(guī)定。 乙方不履行上述各項義務，造成工期延誤和工程損失，應對甲方的損失給予賠償。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改意見，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已經批準。工程實際進展與進度計劃不符時，乙方應按甲方代表的地求提出改進措施，報甲方代表批準后執(zhí)行。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期 5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表同意延期要求或在 3天內不予答復，可視為已同意乙方要求，工期相應順延。 甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，承擔乙方因此造成的經濟支出，相應順延工期。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表處理意見后向其提出復工要求，甲方代表批準后繼續(xù)施工。停工責任在甲方，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。 第 12條 工期延誤 對以下造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。 乙方在以上情況發(fā)生后 5天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后 5天內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期要求已被確認。 第 13條 工期提前 施工中如需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。甲方應在 5天內給予批準，并為趕工提供方便條件。 四、質量與驗收 第 14條 檢查和返工 乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求以及甲方代表依據合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。 以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發(fā)生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。除此之外影響正常施工的經濟支出由甲方承擔，相應順延工期。甲方要求部分或全部工程質量達到優(yōu)良標準，應支付由此增加的經濟支，對工期有影響的應給予相應順延。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的經濟支出，工期相應順延。 第 16條 隱蔽工程和中間驗收 工程具備復蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收 48小時前通知甲方代表參加。乙方準備驗收記錄。驗收不合格，乙方在限定時間內修 改后重新驗收。 第 17條 試車 設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，乙方組織試車，并在試車 48小時前通知甲方代表，通知包括試車內容、時間、地點。甲方為試車提供必要條件。 設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件，甲方組織試車，并在試車 48小時前通知乙方，通知包括試車內容、時間、地點和對乙方應作準備工作的要求。試車通過，雙方在試車記錄上簽字后，方可進行竣工驗收。甲方承擔修改設計費用、拆除及重新安裝的經濟支出，工期相應順延。 由于設備制造原因試車達不到驗收要求，由該設備采購一方負責重新購置或修理，乙方負責拆除和重新安裝。 由于乙方施工原因試車達不到驗收要求，甲方代表在試車后 24小時內提出修改意見。 試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的，均由甲方承擔。 第 18條 驗收和重新檢驗 甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車 24小時之前向乙方提出延期要 7 求，延期不能超過兩天。 無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進剝露，并在檢驗后重新進行復蓋或修復。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。協議條款另有約定或發(fā)生下列情況之一的可作調整。 乙方應在上述情況發(fā)生后 10天內，將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批準后通知經辦銀行和乙方。 第 20條 工程款預付 甲方按協議條款約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工后按協議條款約定的時間和比例逐次扣回。 第 21條 工程量的核實確認。甲方代表接到報告后 3天內按設計圖紙核實已完工程數量（以下簡稱計量），并在計量 24小時前通知乙方。乙方無正當理由不參加計量，甲方自行進行，計量結果視為有效，作為工程價款支付的依據。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計算，計量結果無效。 第 22條 工程款支付 甲方根據協議條款約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，按構成合同價款相應頂目的單價和取費標準計算、支付工程價款。 8 經乙方同意并簽訂協議，甲方可延期支付工程價款。 六、材料設備供應 第 23條 甲方供應材料設備 甲方按照協議條款約定材料設備種類、規(guī)格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供材料設備及其產品合格證明。無論乙方是否派人參加驗收，驗收后由乙方妥善保管，發(fā)生損壞丟失，由乙方負責賠償，甲方支付相應保管費用。 甲方供應的材料、設備與清單不符，按以下情況分別處理： 1．材料設備單價與清單不符，由甲方承擔所有價差。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量。 3．甲方供應材料清單規(guī)格型號不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應經濟支出。 5．供應數量少于清單約定數量時，甲方將數量補齊。 6．供應時間早于清單約定日期，甲方承擔因此發(fā)生的保管費用。發(fā)生延誤，相應順延工期，甲方賠償由此造成乙方的損失。 第 24條 乙方采購材料設備 乙方根據協議條款約定，按照設計和規(guī)范的要求采 購工程需要的材料設備，并提供產品合格證明。對與設計和規(guī)范要求不符的產品，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此產生的費用，工期不予順延。由此延誤的工期相應順延。因甲方原因使用時，由甲方承擔發(fā)生的經濟支出；因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生 的費用。 施工中甲方對原設計進行變更，在取得上述兩項批準后，向乙方發(fā)出變更通知，乙方按通知進行變更，否則，乙方有權拒絕變更。 因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。 甲方代表不能同意乙方提出的變更價格，在乙方提出后 10天內通知乙方提請工程造價管理部門裁定（實行社會監(jiān)理的，由總監(jiān)理工程師暫定，事后提請工程造價管理部門裁定），對裁定仍有異議，按第 30條約定的方法解決。按協議條款約定的日期和份數向甲方提交竣工圖。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。 甲方不能按協議條款約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管費用。 第 28條 竣工結算 竣工報告批準后，乙方應按國家有關規(guī)定和協議條款約定的時間、方式向甲方代表提出結算報告，辦理 竣工結算。銀行審核后向乙方支付工程款。 10 由于甲方違反有關規(guī)定和約定，經辦銀行不能支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，并予以妥善保護，由甲方承擔保護費用。 第 29條 保修 乙方按國家有關規(guī)定和協議條款約定的保修 項目、內容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進行保修并支付保修金。分單項驗收的工程，按單項工程分別計算保修期。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部份，由乙方交付。 采取按合同價款一定比率，在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的，甲方應在保修期滿后 20天內結算，將剩余保修金和按協議條款約定利率計算的 利息一起退還乙方，不足部份由乙方交付。 發(fā)生爭議后，除出現下列情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程： 1．合同確已無法履行； 2．雙方協議停止施工； 3．