【正文】 義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：一、工程概況工程名稱：工程地點：工程范圍甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準(zhǔn)。十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟損失九、安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負責(zé)人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責(zé)人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。六、工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：一、工程名稱：_____________________________________二、工程地點：_____________________________________三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元四、工程承包方式及范圍：承包方式：包工不包料承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責(zé)。第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式委托代理人 ： 委托代理人 ：工程承攬合同范本2發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)承包方：___________________________(以下簡稱乙方)根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責(zé)，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償； 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。 工程量變化和設(shè)計變更（1）所有的設(shè)計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。第二條：施工圖紙等 甲方進行設(shè)計，并向乙方提供施工方案、施工說明。八、附則：甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責(zé)人組織施工人員認真學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細則條例后進入工地施工。協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。七、其他：本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。六、乙方責(zé)任及義務(wù)：對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：四、工期及說明：根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為 天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風(fēng)、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程承攬合同2甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將 工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。六、工程責(zé)任：、甲方不付任何責(zé)任。三、工程造價(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬元整()四、結(jié)算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付30%預(yù)付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內(nèi)存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。正文：工程承攬合同工程承攬合同工程承攬合同1甲方：乙方：經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議，具體事宜如下：一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程二、工程內(nèi)容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān)，超出部分由甲方承擔(dān)。五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。甲方提供水電。一、工程名稱地點：工程名稱：工程地點：二、承包方式及內(nèi)容：承包方式：承包內(nèi)容：承包范圍及說明：三、工程造價及付款方式：工程造價如下：工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。五、甲方責(zé)任及義務(wù)：提供施工項目的場地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進行技術(shù)交底。負責(zé)提供工具材料存放場地，水電有甲方負責(zé)安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。同時追究乙方責(zé)任，并有權(quán)安排其他施工隊進行施工。乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的`經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過錯，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。對于施工過程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。與本協(xié)議同等生效。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。本協(xié)議一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日擴展資料：工程承攬合同工程承攬合同范本1發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）地址：聯(lián)系電話：承 包 方（簽章） （以下稱乙方）地址：聯(lián)系電話：乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條：工程概況工程地點：工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。第三條：工程變更和終止 工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工期。（2）甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。