【正文】 損失，每停工一天，甲方付乙方________元。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償。四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。工程竣工：__________乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工、由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔，工期順延。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。第四次______竣工驗收當天______支付工程總造價10%______合計_________元。第二次，合同簽定后開工前支付工程總造價50%，合計_________元。工程款付款方式按下列方式支付：__________第一次，對預算設(shè)計認可簽訂合同之日。工期：________________自________年______________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。裝飾施工內(nèi)容：__________詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。甲方：乙方：年月日第三篇：裝飾裝修工程合同裝飾裝修工程合同1發(fā)包方(簡稱甲方)：__________承包方(簡稱乙方)：__________根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。清光面全部完成后付總工程的80%驗收并外架拆除后95%工程竣工驗收完畢后撥清余款。乙方在施工中必須做好安全措施，佩戴安全帽、安全帶（且拴系牢固）等，如未做好安全措施就野蠻施工，所造成的一切安全后果乙方自行負責。乙方工程量完工后按甲方和監(jiān)理單位的驗收標準進行確認是否合格，如不合格所造成返工責任歸乙方負責。：乙方抹灰前必須經(jīng)過外墻鋼掛網(wǎng)處理，無空洞，平整度，垂直度須達到建設(shè)單位的相應規(guī)范，門窗邊線條垂直平整，外墻垂直度必須拉線校正，垂直后進行抹灰，（露臺，門，窗及其他）落地砂漿材料每天下班前使用清理完畢。對本合同未盡事宜及本合同的更改事項，雙方同意通過補充件予以確認，補充件與本合同具有同等效力。七、糾紛處理本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，可協(xié)商解決，若協(xié)商不成，雙方均可依法向法院起訴。五、施工內(nèi)容變更施工過程中，如乙方要求變更施工內(nèi)容，更換施工材料，費用由乙方自付。乙方有權(quán)另雇他人配合，為此而發(fā)生的費用由乙方承擔。提供架子、吊籃、施工前安裝到位。如有條件為甲方施工人提供居住條件，膳食由甲方自行解決。如遇人力不可抗拒的災害，導致工期延誤，則甲方有權(quán)延長工期。甲方不得無故停止施工，否則乙方有權(quán)單方面終止本合同執(zhí)行。甲方指定并經(jīng)乙方確認的施工現(xiàn)場負責人不得無故脫離施工現(xiàn)場。三、付款方式工人進場付10%；細膩及拋光膩子批完進主材50%；工程完成結(jié)算后十月內(nèi)付40%；四、雙方權(quán)利義務(wù)A、甲方權(quán)利義務(wù)嚴格遵守乙方對施工現(xiàn)場質(zhì)量、進度、工序、工藝等的要求。二、勞動承包內(nèi)容工程項目名稱：工程項目地點：工程項目內(nèi)容：工程量及勞務(wù)承包包干單價/M2，暫定面積元/M2，總計工程款元結(jié)算時按實標面積乘以單價結(jié)算承包款。第一篇：外墻裝飾裝修承攬工程合同外墻裝飾裝修承攬工程合同本協(xié)議由甲方（承攬方）：乙方（定作方）：地址：寧波象山象山河路485號（世紀花園）電話：傳真：上列甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)認真協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國勞動法》的規(guī)定，簽訂如下承攬合同，供雙方嚴格遵守。一、勞動承包形式本合同采取甲方包工、包料、包工具、包施工的承包形式。工程量在工程施工后，經(jīng)甲乙雙方實際測定為準。施工用工具由甲方自備，如甲方需乙方提供部分施工機具，由乙方支付費用，并承擔使用期間的修理保養(yǎng)費用。甲方應組織好施工現(xiàn)場管理機構(gòu)，配備材料領(lǐng)用配料員，施工進度管理員，并將人員名單報乙方以便于監(jiān)督管理。如乙方不能按施工進程付款，則甲方有權(quán)停止施工。B、乙方權(quán)利義務(wù)按時支付甲方的勞務(wù)費用。負責協(xié)商施工各方的關(guān)系。保證甲方施工材料隨時到位，按時入庫，由于現(xiàn)場施工情況發(fā)生材料運庫房、吊籃拆裝、挪位、上下車裝卸，乙方另支付費用。因乙方拖欠資款合令甲方停工而導致的工程延誤、材料浪費等經(jīng)濟損失由乙方承擔。六、違約責任本合同生效后，雙方應履行合同所規(guī)定的條款，不得擅自變更或解除合同，否則，變更方需承擔因此而造成的損失。八、其他的定事宜九、本合同五式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方簽字蓋章：乙方簽字蓋章：地址： 電話：年月日年月日第二篇：外墻裝飾工程合同外墻裝飾工程合同工程名稱：浩豐藍灣小區(qū)工程項目4棟號發(fā)包方（簡稱甲方）：承包方（簡稱乙方）：經(jīng)甲乙雙方本著公平自愿的原則，經(jīng)協(xié)商后達成以下外墻裝飾工程承包協(xié)議：：浩豐藍灣小區(qū)工程4棟號外墻裝修抹灰工程（3層~頂層）電梯口，塔吊口，等預留口和后期修補工作。乙方在施工工程中須按照甲方和監(jiān)理單位的驗收標準進行作業(yè)。：施工過程中出現(xiàn)的安全事故5000元以內(nèi)乙方負責，超過5000元甲乙雙方負責。：，每平米單價（人民幣）拾玖圓正（19 元/㎡） 大寫：貳萬伍仟圓整。：本合同簽訂日至完工日總工期25天，乙方需在規(guī)定工期內(nèi)完工，否則由工期帶來的一切損失又乙方自行負責。一、工程概況工程地點：__________住房結(jié)構(gòu)：________________房型 ______房 ______廳 ______套，施工面積 ______平方米。承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。二、工程價款及結(jié)算的約定工程總價款：__________￥_________元，大寫(人民幣)：__________________________詳見本合同裝修工程報價單。支付10000元訂金，第二次付款時扣除。第三次，施工過程中______工期進度過半______支付工程總造價40%，合計_________元。(5)工程保修期兩年。三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定本工程由________方設(shè)計施工方案。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。甲方未按合同的約定付款的`，每逾期一天，支付_______元違約金。六、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。本合同一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方(簽章)：__________電話：__________乙方(簽章)：__________電話：__________簽訂地點：__________簽訂日期：________________年______月______日裝飾裝修工程合同2發(fā)包方（甲方）：法定代表人：承包方（乙方）：法定代表人：風險提示：發(fā)包人的相對義務(wù)根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。非承包范圍：2電器類：全場空調(diào)、電視、電腦、音箱、點歌系統(tǒng)、控制面板、頻閃、花燈、臺燈、落地燈；2家具類：沙發(fā)、軟包凳、茶幾等可移動家具類；2裝飾類：全場裝飾畫、油畫、裝飾物、花草、紗幔、窗簾、擺件臺、裝飾柜、珠簾、雕像、字牌、臺牌、門牌、指示牌、消防指示牌等；2弱電系統(tǒng)類：全場呼叫系統(tǒng)、錄像監(jiān)控系統(tǒng)、程控電話系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等；2現(xiàn)代消防系統(tǒng)及普消設(shè)施、清風系統(tǒng)、強排煙系統(tǒng)等；2強弱電布線類：主電源布線、中央空調(diào)電源布線、強排煙布線、清風布線、呼叫系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、程控電話系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)布線；2廚房設(shè)備設(shè)施及煙道；2用品類：酒店用品及設(shè)施設(shè)備、酒具果盤、煙缸等；2所有行政職能部門的報建、報檢及費用；2施工期間的用水、用電及費用；21其它約定項目：如防盜門、卷簾門、防護欄、防火門、電梯（電梯基礎(chǔ)設(shè)施）。五、工程期限及保修期：風險提示：關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期?？⒐と掌赺_______年____月____日。甲方要求乙方提前竣工的，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取措施的費用，同時每提前一天支付乙方趕工費_______元。第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應當與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和甲方授權(quán)的其他事宜。按要求組織施工，在乙方授權(quán)范圍內(nèi)處理本工程相關(guān)事宜。第四條 甲方工作開工____日前，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。對只能部分騰空房屋所滯留的家具、陳X等采取保護措施。辦理施工所涉及的消防、環(huán)保、建委、稅收等各種申請、批準等手續(xù)，并承擔相關(guān)費用及稅費。負責保護好周圍的建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。第五條 工程變更在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。第六條 材料供應風險提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。按照合同附表，由甲方提供的材料設(shè)備，應為符合設(shè)計和國家標準要求的合格產(chǎn)品，并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收合格后使用。材料驗收合格的標準：材料驗收質(zhì)量異議：如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付；材料經(jīng)檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。（4）因甲方責任造成工期延誤的其他情況。因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時，應當申請由相關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)機構(gòu)予以認定；認證過程支出的相關(guān)費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。（2）竣工驗收：工程全部結(jié)束后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。甲方另定的驗收時間不得超過竣工后7個工作日，否則視為承認工程產(chǎn)品竣工驗收合格。雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住或經(jīng)營使用，如甲方擅自使用視同驗收合格，甲方不得以未在驗收資料上簽字認可為由拒絕乙方后期工程款項的收取，否則由此而造成的損失由甲方承擔。甲方應在審核完畢____日內(nèi)付清合同約定的款項，否則乙方有權(quán)采取措施以甲方財產(chǎn)抵扣相應工程款。第十一條 違約責任風險提示：明確違約責任在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。甲方責任（1）因甲方原因造成乙方不能進場施工，乙方有權(quán)單方解除合同。（2）因甲方未按規(guī)定的時間、要求提供材料、設(shè)備及安裝（如空調(diào)預埋、消防管道預埋），造成延期開工或中途停工，甲方應賠償乙方停窩工損失。（3）由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異、安裝差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量或造成損失，其返工費用由甲方承擔。若因此造成工程停工、窩工等延誤工期和損失，由甲方承擔責任。第十二條 爭議解決方式本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，按以下第_____種方式解決爭議。向原告方住所地人民法院提起訴訟。因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。甲方：法定代表人：________年____月____日乙方：法定代表人：________年___