【正文】 產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任?！　〖追綉?yīng)當(dāng)提供乙方使用的水、電，并保證水電能正常使用。其中砌墻修建主體、打梁上屋面在20xx 年 月 日前完成，房屋內(nèi)粉刷、貼瓷、地面水泥壓光、房屋東側(cè)水泥粉外墻在20xx 年 月 日前完成?！　≈Ц斗绞剑涸诒竞贤炗喼涨埃追较蛞曳街Ц?元(大寫 元)作為定金，在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付 元(大寫 元)，在粉刷完畢甲方驗(yàn)收質(zhì)量合格后，向乙方支付 元(大寫 元)，下剩款項(xiàng)在20xx 年 月 日前付清。房屋計(jì)價(jià)面積為 平方米。農(nóng)村建房合同4　　甲方：　　乙方：　　甲方擬在本村組原莊基上修建房屋，乙方長期從事農(nóng)村房屋修建，具有一定的專業(yè)水平和知名度，甲方現(xiàn)將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下合同：　　一、房屋結(jié)構(gòu)及承攬范圍：　　甲方擬建磚混結(jié)構(gòu)一層平房，甲方已完成打地基及底圈梁，現(xiàn)將房屋地上的修建承攬給乙方施工，承攬范圍包括砌墻修建主體、打上圈梁、上屋面、房屋內(nèi)粉刷、貼瓷(門前墻面外貼瓷、客廳墻面內(nèi)貼瓷、廚房及衛(wèi)生間內(nèi)貼衛(wèi)生瓷)、地面水泥壓光、房屋東側(cè)水泥外粉墻。因此，將農(nóng)村建房施工合同認(rèn)定為建設(shè)工程合同符合《民事案件案由規(guī)定》。因此，將農(nóng)村建房施工合同認(rèn)定為建設(shè)工程合同符合立法本意?！　　逗贤ā返谑聦ㄔO(shè)工程合同作了特殊規(guī)定，第二百八十七條明確該章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的有關(guān)規(guī)定。　　根據(jù)《合同法》第二百五十一條 的規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同?！　?yīng)認(rèn)定為建設(shè)工程合同糾紛?！　”竞贤皇蕉?，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃，以便及時(shí)籌備。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生?！　∑摺⒆⒁獍踩　诒４胧?，施工防護(hù)措施到位，安全施工?！　∫曳奖仨毐ＷC工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失?！　∷?、付款方式　　合同簽訂完畢，工具進(jìn)場，人員到位，預(yù)付30% ，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗(yàn)完畢付到90%， 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款?！　∪⒊邪鼉r(jià)格　　每平方米人民幣大寫： 元()，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管?！　《?、承建項(xiàng)目　　乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建?！　〖追教峁┙ǚ克璧牟牧?，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料?！　〖追?公章)：_____　　乙方(公章)：_____　　法定代表人(簽字)：_____　　法定代表人(簽字)：_____　　_____年xxxx月xxxx日　　_____年xxxx月xxxx日農(nóng)村建房合同3　　甲方：　　乙方：　　甲方在 建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工?！　×?、施工過程中，本合同未盡事宜或者變更承攬內(nèi)容由雙方及中間人友好協(xié)商解決，可簽訂補(bǔ)充合同，與本合同具有同等法律效力。　　乙方應(yīng)當(dāng)按約定期限內(nèi)保質(zhì)完成施工，如果違約，每逾期一日，乙方按向甲方方支付違約金。甲方驗(yàn)收乙方所建房屋質(zhì)量合格后雙方簽字，乙方完成交付義務(wù)?！　∫曳绞┕ぶ凶孕兄笓]所雇人員各負(fù)其責(zé)，組織施工并進(jìn)行監(jiān)督，對房屋質(zhì)量負(fù)責(zé)，乙方積極采取安全措施，確實(shí)抓好安全生產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任?！　〖追綉?yīng)當(dāng)提供乙方使用的水、電，并保證水電能正常使用。其中砌墻修建主體、打梁上屋面在20x年月日前完成，房屋內(nèi)粉刷、貼瓷、地面水泥壓光、房屋東側(cè)水泥粉外墻在20x年月日前完成?！　≈Ц斗绞剑涸诒竞贤炗喼涨埃追较蛞曳街Ц对?大寫元)作為定金，在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付元(大寫元)，在粉刷完畢甲方驗(yàn)收質(zhì)量合格后，向乙方支付元(大寫元)，下?？铐?xiàng)在20x年月日前付清。房屋計(jì)價(jià)面積為平方米?！　〖追胶炞郑?乙方簽字：　　簽約時(shí)間： 年 月 日農(nóng)村建房合同2　　甲方：　　乙方：　　甲方擬在本村組原莊基上修建房屋，乙方長期從事農(nóng)村房屋修建，具有一定的專業(yè)水平和知名度，甲方現(xiàn)將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下合同：　　一、房屋結(jié)構(gòu)及承攬范圍：　　甲方擬建磚混結(jié)構(gòu)一層平房，甲方已完成打地基及底圈梁，現(xiàn)將房屋地上的修建承攬給乙方施工，承攬范圍包括砌墻修建主體、打上圈梁、上屋面、房屋內(nèi)粉刷、貼瓷(門前墻面外貼瓷、客廳墻面內(nèi)貼瓷、廚房及衛(wèi)生間內(nèi)貼衛(wèi)生瓷)、地面水泥壓光、房屋東側(cè)水泥外粉墻?！　【?、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。　　本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結(jié)算清外，須賠償另一方違約金 5 萬元?！　×?、其他約定：施工或如涉及居民阻工導(dǎo)致停工，應(yīng)由甲方賠償負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。工程內(nèi)容不含門窗(門市門除外)?！　∷?、工程內(nèi)容：包括舊房屋拆除、棄渣轉(zhuǎn)運(yùn)、基礎(chǔ)、主體三層磚混結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。　　辦理的一切證件(產(chǎn)權(quán)證、建房手續(xù)由施工方辦理)，一年內(nèi)付錢全部余款?！　≈黧w完工后付總造價(jià)的 %。　　基礎(chǔ)完工付總造價(jià)的 %。　　水、電、氣：建房手續(xù)費(fèi)用由甲方支付，乙方協(xié)助辦理。　　梁柱C30,、板面C25 地坪打好， 排水160，管子3根，屋面天溝寬30cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監(jiān)督。　　地圈梁：高600cm、寬25cm、鋼筋5根2箍筋8個，間距15cm?！　∫曳皆谑┕み^程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。乙方需要嚴(yán)格按照工期要求合理安排施工進(jìn)度，保證按期交房?！　《?、施工要求　　乙方需嚴(yán)格按照施工圖紙完成施工任務(wù)，不得隨意更改，如需更該，需征得甲方同意。農(nóng)村建房合同(合集15篇)農(nóng)村建房合同1　　發(fā)包方： 身份證號： (以下簡稱甲方)　　承包方： 身份證號： (以下簡稱乙方)　　甲方將位于江津區(qū) 建設(shè)工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負(fù)責(zé)出工建設(shè)并自行解決建筑施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費(fèi)用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費(fèi)、管理費(fèi))由施工方全部負(fù)責(zé)?！　∫曳阶员竞贤炗喓箝_始施工，工期為 月(合計(jì) 天)，即自 起至 止。如因不可抗力因素(自然災(zāi)害)導(dǎo)致停工，其工期順延。建筑結(jié)構(gòu)相關(guān)要求如下：　　基礎(chǔ)：鉆井 個、柱子50cm、鋼筋6根1箍筋8個。 構(gòu)造柱：24cm，鋼筋4根1樓面板筋7個雙層，間距15cm，樓面厚度10cm。不包含所有門窗?！　∪?、工程價(jià)款及付款方式　　工程報(bào)價(jià)：每平方 元，主體、樓梯、陽臺以實(shí)做建筑面積結(jié)算為準(zhǔn)，本單位包含稅收。　　按每層樓面打好付每層的造價(jià)的 %。　　內(nèi)外抹灰完工后付 %?！　∪缂追轿窗磿r(shí)支付工程款，乙方有權(quán)停工，停工期間產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方全部負(fù)責(zé)。其中：，住房每層高度3米?！　∥?、安全責(zé)任：施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔(dān)?！　∑?、違約責(zé)任：　　乙方承諾：如建好的房屋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款?！　“恕⒈緟f(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的均可向江津區(qū)人民法院提起訴訟。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份?！　《?、房屋計(jì)價(jià)面積及工價(jià)支付方式：　　面積計(jì)算方式：房屋修建完后雙方先丈量所建房屋長度與寬度，是從一側(cè)房屋滴檐水起到另一側(cè)房屋滴檐水止，相乘得到的面積減去院內(nèi)亮天面積后為房屋計(jì)價(jià)面積?！　r(jià)格：雙方約定單工價(jià)為元/平方米(大寫元/平方米)，總工價(jià)(房屋計(jì)價(jià)面積乘以單工價(jià))為元。　　三、合同期限：　　本合同的期限從20x年月日起到20x年月日止?！　∷摹㈦p方的權(quán)利與義務(wù)　　甲方根據(jù)約定向乙方支付價(jià)款，并根據(jù)乙方施工進(jìn)度其提供建房所需的水泥、沙子、鋼筋等建筑材料?！　∫曳礁鶕?jù)甲方修建房屋設(shè)計(jì)意圖保證按期完成工程，且房屋質(zhì)量符合行業(yè)要求及一般要求，所需的專業(yè)設(shè)備如攪拌機(jī)、架板及架管等由乙方提供?！　〖追讲粎⑴c乙方組織的施工，但有權(quán)對乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)乙方修建房屋存在出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)與乙方溝通，有權(quán)讓乙方進(jìn)行及時(shí)糾正?！　∥?、違約責(zé)任：　　甲方應(yīng)當(dāng)按約定期限內(nèi)向乙方支付工價(jià)，如果違約，每逾期一日，甲方按向乙方支付違約金?！　∪绶课葙|(zhì)量存在問題，甲方有權(quán)讓乙方及時(shí)重作或者修理，如甲方通知乙方后三天未到，甲方有權(quán)讓他人進(jìn)行修理或者重作，所需的拆除及修理、重作等費(fèi)用由乙方承擔(dān)。　　七、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效，一式三份，由甲乙各執(zhí)一份，中間人執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：　　一、承包方式　　采用包工不包料方式承包。　　乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層。頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體?！　∥?、雙方責(zé)任　　甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場，每日午餐。　　六、質(zhì)量要求　　乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用?！　“恕⒐て谝蟆　≈黧w工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計(jì)算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。　　九、后期維修　　因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任　　十、其它　　其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。　　甲方簽字(章)：　　乙方簽字(章)：　　延伸閱讀：學(xué)界關(guān)于農(nóng)村建房施工合同糾紛案由定性