工程造價咨詢報告書-文庫吧資料
2024-11-04 05:03本頁面
【正文】 重侵犯承包人的合同權(quán)利，是站不住腳的。（3）在正常履行合同時（即發(fā)包人、承包人均不違約的情況下），采用自有機械設(shè)備還是租賃施工機械設(shè)備，其所有的盈虧風(fēng)險均有承包人自擔(dān)。（2）租賃施工用機械設(shè)備完成施工合同任務(wù)，是施工成本控制的有效手段之一。我們認為：（1）承包人在承接工程時，如何組織人員和如何配備施工用的機械設(shè)備，是承包人的合同權(quán)利，也是合同義務(wù)。我們認為：依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》若干規(guī)定，延期占用工程保證金，按中國人民銀行公布的同期同類貸款基準利率計付利息具有明確的法律依據(jù)?！保?）我們清楚地知道由于發(fā)包人原因造成的工程延期、停工窩工，但初步審核意見顛倒事實與因果關(guān)系，一味盲目地追求“所謂審計責(zé)任和審計效果”，機械地套用相關(guān)法律規(guī)定，自然會得出大失公允、坑人坑爹的審核結(jié)論。審核意見以2010年定額單價的60%來核定2014年期間停工窩工的薪資水平，是否公平、合理、合法自是不言而語的。我們認為：（1）上述損失支出是發(fā)包人原因造成的，是承包人實實在在的損失支出。（3）根據(jù)《合同法》、《建筑法》、相關(guān)的建設(shè)工程的司法解釋以及《施工承包合同》，損失的索賠均以實際損失為依據(jù)，司法實踐也均是如此判處。但核定的賠償費用計算規(guī)則缺乏法律依據(jù)，也沒有合同依據(jù)。我施工單位基本同意核定金額，但規(guī)費不予考慮，缺乏法律依據(jù)，也不符合工程造價取費規(guī)則。故我施工單位懇請指揮部對該兩項費用能酌情考慮。我們認為：對該兩項費用按工程量相應(yīng)比例進行分攤索賠具有合理性，在長達15個月的工程停工窩工，人員清退的前提下，這些承包人一次性投入臨時設(shè)施早已破舊不堪，一次性周轉(zhuǎn)材料基本報廢，若需繼續(xù)施工合同約定的未完工程，承包人勢必要再次增加投入相關(guān)費用。二、審計依據(jù)工程合同協(xié)議書、施工變更簽證、決算書；工程施工竣工圖紙；其它相關(guān)此工程文件資料（如設(shè)備采購合同等）三、審計情況：四、審計結(jié)果：五、審計意見：第二篇：工程造價咨詢報告書封皮工程造價咨詢報告書咨詢項
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1