【正文】 第七條 本責任書一式肆份，由甲乙雙方各執(zhí)貳份。經雙方簽署后立即生效。第四條 違約責任一旦發(fā)生以上情況，發(fā)包人有權單方面中止雙方之建設工程施工合同，凍結所有應付賬款，并要求承包人100倍賠償發(fā)包人的經濟損失，如情節(jié)嚴重或涉及刑事，則發(fā)包人提交司法部門依法處理。（五）不準接收發(fā)包人辭、退職人員和跳槽人員。（三）不準接受或暗示為發(fā)包人、相關單位或個人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以及出國（境）、旅游等提供方便。第三條 承包人的責任應與發(fā)包人保持正常的業(yè)務交往，按照有關法律法規(guī)和程序開展業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行工程建設的有關方針、政策，尤其是有關勘察設計的強制性標準和規(guī)范，并遵守包括但不限于以下規(guī)定：（一）不準以任何理由向發(fā)包人及其工作人員索要、接受或贈送禮金、有價證券、貴重物品及回扣、好處費、感謝費等。（四）不準參加有可能影響公正執(zhí)行公務的承包人和相關單位的宴請、健身、娛樂等活動。（二）不準在承包人和相關單位報銷任何應由發(fā)包人或個人支付的費用。（四）發(fā)現對方在業(yè)務活動中有違規(guī)、違紀、違法行為的，應及時提醒對方，情節(jié)嚴重的，應向其對方公司高層領導予以檢舉。（二）嚴格執(zhí)行建設工程施工合同文件，自覺按合同辦事。承 包 人(公章)： 法定代表人(簽字)：年 月 日建設工程廉政協議書發(fā)包人 ：浙江天躍物流有限公司有限公司 承包人 ：為加強工程建設中的廉政建設，規(guī)范工程發(fā)包人與承包人的各項活動，防止發(fā)生各種謀取不正當利益的違法違紀行為，保護發(fā)包人的合法權益，根據國家有關工程建設的法律法規(guī)和廉政建設責任制規(guī)定，特訂立本廉政協議書。如因我方原因出現的任何安全質量事故或未按工期完成工程，我方愿意承擔一切責任及損失，并承擔連帶責任的損失。十四、合同生效本合同約定：一式陸份，甲乙雙方各持叁份，經雙方簽字蓋章確認后生效。十二 仲裁如發(fā)生爭端或爭議，則提交南通仲裁委員會并按其仲裁規(guī)則進行仲裁，該仲裁裁決為最終決定，并對雙方具有約束力，如一方不執(zhí)行仲裁裁決，另一方可向有關轄權的法院申請強制執(zhí)行。 乙方將其承包的工程轉包給他人，或者肢解以后以分包的名義分別轉包給他人，甲方有權解除合同。責任在乙方，由乙方承擔費用。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。第十條 乙方駐工地代表乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。第九條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供： ，向乙方提供完整的施工圖紙。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。第八條 工程監(jiān)理，應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。如遇上述情況發(fā)生，乙方負責修復和賠償。第七條 有關安全生產和防火約定甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。，甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。，均應出具收據。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。(3)竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。第六條 工程款支付方式：(1)本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)。，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件)后，方能進行該項目的施工。，其返工費用由乙方承擔，工期不變。、設備(見附表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失?？⒐と掌赺________天_________月_________日。：_________元，大寫(人民幣)：：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________.(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)。：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代理人：代理人：****年**月**日****年**月**日第五篇：辦公室裝修合同辦公室裝修合同發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_________ 委托代理人：_________ 單位：_________ 住所地址：_________ 聯系電話：_________承包方(以下簡稱乙方)：_________ 法定代表人：_________ 注冊地址：_________ 聯系電話：_________依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵