建設施工合同起訴狀及擴展資料(參考版)
2024-10-12 11:50本頁面
【正文】 此致xxx區(qū)人民法院具狀人：xxx20xx年x月x日。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為20xx年x月x日。原告以佛山市xxx區(qū)xxx金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市xxx有限公司在xxx工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。案由：xxx建設工程合同糾紛訴訟請求：xxx判令被告一立即向原告支付工程款xxx元以及逾期支付的利息xxx（利息以xxx元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從20xx年x月x日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止）；判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任；判令本案全部訴訟費用由被告承擔。被告二：xxx佛山市xx區(qū)xxx工程有限公司，住所：xxx佛山市xxx，注冊號：xxx。系個體戶佛山市xxx區(qū)xxx金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市xxx區(qū)xx金屬制品廠經(jīng)營場所：xxx佛山市xxx區(qū)xxx鎮(zhèn)街道xxx工業(yè)區(qū)xxx號廠房，注冊號：xxx。現(xiàn)被告未按約承擔相應責任的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，故原告根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條之規(guī)定訴至貴院，望判如所請。截止至_______年_______月份，原告因被告先行為所遭受損失如下原告已向被告支付錢款萬元，因被告原因合同已解除，該部分已支付貨款應予全額返還；由于被告未按合同及時完工，自______年_______月自年月______年_______月產(chǎn)生用電費用_________元，該筆費用由業(yè)主A置業(yè)有限公司支付，原告與A置業(yè)有限公司之間有電費清算協(xié)議，將由原告負擔該筆電費。_______年_______月_______日，原被告簽訂《協(xié)議》一份，《協(xié)議》內容如下：雙方確認因被告原因造成年______年_______月雙方簽訂的《設備銷售安裝合同》下的工程處于半停工狀態(tài)，且被告已經(jīng)采購或安裝的設備未符合電力局的驗收標準，被告認可系因其單方面原因造成了工程無法竣工并通過驗收。_______年_______月_______日，原被告雙方簽訂《設備銷售安裝合同》一份約定被告承建X配電房工程并按照“圖審圖紙”要求施工，以及負責圖紙范圍內的設備提供、運輸、安裝及安裝時的安全問題，費用合計___________元，交貨期限為原告最后認定的技術要求之日起30天內，交貨方式為被告負責運輸交貨。本案訴訟費由被告承擔。此致__________人民法院起訴人：___________________________年__________月__________日建設施工合同起訴狀3原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________訴訟請求請求判令被告返還原告已經(jīng)支付的錢款________萬元。訴訟費由被告承擔。原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。合同還約定工
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1